Постановление Правительства РФ от 03.10.2018 N 1186 "О внесении изменений в федеральную целевую программу "Развитие судебной системы России на 2013 - 2020 годы" - последняя редакция

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 3 октября 2018 г. N 1186

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ФЕДЕРАЛЬНУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ "РАЗВИТИЕ СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ
РОССИИ НА 2013 - 2020 ГОДЫ"

Правительство Российской Федерации постановляет:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в федеральную целевую программу "Развитие судебной системы России на 2013 - 2020 годы", утвержденную постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 г. N 1406 "О федеральной целевой программе "Развитие судебной системы России на 2013 - 2020 годы" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 1, ст. 13; N 26, ст. 3352; N 48, ст. 6258; 2014, N 8, ст. 803; N 34, ст. 4668; 2015, N 1, ст. 278; N 35, ст. 4980; 2016, N 1, ст. 246; 2017, N 1, ст. 197; N 16, ст. 2424; N 52, ст. 8135).

Председатель Правительства
Российской Федерации
Д.МЕДВЕДЕВ

Утверждены
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 3 октября 2018 г. N 1186

ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ФЕДЕРАЛЬНУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ "РАЗВИТИЕ
СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ НА 2013 - 2020 ГОДЫ"

1. В паспорте в позиции, касающейся объема и источников финансирования Программы, цифры "88199,6" и "67848,39" заменить соответственно цифрами "84943,37" и "64592,21".

2. В разделе IV:

а) в абзаце третьем цифры "88199,6" заменить цифрами "84943,37";

б) в абзаце четвертом цифры "67848,39" заменить цифрами "64592,21".

3. В приложении N 1 к указанной Программе:

а) в позиции 7 цифры "2979", "3239" и "3774" заменить соответственно цифрами "2500", "2657" и "2882";

б) позицию 9 изложить в следующей редакции:

"9.

Внедрение технических средств и систем обеспечения безопасности зданий федеральных судов (количество зданий):

1945

2003

2063

2130

2197

2264

2283

2302

2321";

в) позицию 10 дополнить субпозицией следующего содержания:

"в Верховном Суде Российской Федерации

2";

г) в позиции 11 субпозицию, касающуюся Верховного Суда Российской Федерации, изложить в следующей редакции:

"в Верховном Суде Российской Федерации

11";

д) дополнить позицией 16 следующего содержания:

"16.	Информатизация Верховного Суда Российской Федерации
	количество посетителей официального сайта Верховного Суда Российской Федерации (единиц)	-	-	-	-	-	-	3000000	4000000	5000000
	количество запросов о деятельности Верховного Суда Российской Федерации, поданных в электронном виде (единиц)	-	-	-	-	-	-	3500	3500	3500
	количество процессуальных обращений в Верховный Суд Российской Федерации, поданных в электронном виде, в том числе в форме электронного документа (единиц)	-	-	-	-	-	-	18000	19000	23000
	количество судебных актов Верховного Суда Российской Федерации, выполненных в форме электронного документа (единиц)	-	-	-	-	-	-	1500	3000	5000
	количество судебных актов Верховного Суда Российской Федерации, выполненных в форме электронного документа, направленных участникам судебного процесса посредством их размещения на официальном сайте Верховного Суда Российской Федерации в режиме ограниченного доступа (единиц)	-	-	-	-	-	-	1500	3000	5000
	объем дискового пространства систем хранения данных в Верховном Суде Российской Федерации (терабайт)	-	-	-	-	-	-	110	142	174".

4. Приложение N 4 к указанной Программе изложить в следующей редакции:

"Приложение N 4
к федеральной целевой программе
"Развитие судебной системы России
на 2013 - 2020 годы"
(в редакции постановления
Правительства Российской Федерации
от 3 октября 2018 г. N 1186)

ПЕРЕЧЕНЬ
СТРОЕК И ОБЪЕКТОВ ДЛЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД,
ФИНАНСИРУЕМЫХ В 2013 - 2020 ГОДАХ ЗА СЧЕТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ
РОССИИ НА 2013 - 2020 ГОДЫ" ПО СУДЕБНОМУ ДЕПАРТАМЕНТУ
ПРИ ВЕРХОВНОМ СУДЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Наименование объекта, регион строительства	Срок ввода в действие	Мощность (кв. метров)	Объем финансирования (тыс. рублей, в ценах соответствующих лет)
				2013 - 2020 годы - всего	в том числе
				2013 - 2020 годы - всего	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
Управление Судебного департамента в Красноярском крае, г. Красноярск
1.	Строительство здания Центрального районного суда, г. Красноярск, ул. Сурикова, 63 "А", - всего			288731,3 <*********>	60827,2	300 <*>	89700	155917	68878,9 <****>	2810,6 <*****>	-	-
	строительство	2018 год	4604,66	288731,3	60827,2	300 <*>	89700	155917	68878,9 <****>	2810,6 <*****>	-	-
Управление Судебного департамента в Воронежской области, г. Воронеж
2.	Строительство здания Борисоглебского городского суда Воронежской области - всего			238245,2	88155	70400 <*>	127420	-	-	-	-	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2014 год		400	-	400	-	-	-	-	-	-
	строительство	2015 год	3730	237845,2	88155	70000 <*>	127420	-	-	-	-	-
3.	Строительство здания Лискинского районного суда - всего			80872,1	2740	38770	39362,1	-	-	-	-	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2013 год		2740	2740	-	-	-	-	-	-	-
	строительство	2015 год	2482,4	78132,1	-	38770	39362,1	-	-	-	-	-
Верховный Суд Чеченской Республики, г. Грозный
4.	Строительство здания Верховного Суда Чеченской Республики - всего			708106 <*********>	-	20000	6000	-	20000	400000	200000	62106
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2015 год		26000	-	20000	6000	-	-	-	-	-
	строительство	2020 год	7224,2	682106	-	-	-	-	20000	400000	200000	62106
Пермский краевой суд, г. Пермь
5.	Строительство здания для размещения Пермского краевого суда - всего			589517,3 <*********>	-	15000	5000 <**>	-	502399,7 <******>	480857,3 <*****>	92714	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2015 год		15946	-	15000	5000 <**>	-	-	-	-	-
	строительство	2019 год	8253,5	573571,3	-	-	-	-	502399,7 <******>	480857,3 <*****>	92714	-
Управление Судебного департамента в Приморском крае, г. Владивосток
6.	Строительство здания для размещения Приморского краевого суда - всего		15000	- <*********>	-	-	-	5000	35000 <******>	-	-	-
	в том числе
	проектные и изыскательские работы	2017 год		- <*********>	-	-	-	5000	35000 <******>	-	-	-
Управление Судебного департамента в Волгоградской области, г. Волгоград
7.	Реконструкция здания Волгоградского областного суда - всего		14166,8	20930 <*********>	-	29000	8800	8800 <***>	-	-	-	-
	в том числе
	проектные и изыскательские работы	2016 год		20930 <*********>	-	29000	8800	8800 <***>	-	-	-	-
Иркутский областной суд, г. Иркутск
8.	Строительство здания для размещения Иркутского областного суда - всего			1582711,2 <*********>	-	34000	6517	-	419158,5	723014,9 <*****>	393836	386612
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2015 год		31695	-	34000	6517	-	-	-	-	-
	строительство	2020 год	17082,27	1551016,2	-	-	-	-	419158,5	723014,9 <*****>	393836	386612
Управление Судебного департамента в Кемеровской области, г. Кемерово
9.	Строительство здания для размещения Кемеровского областного суда - всего			1739889,8 <*********>	-	23359,2	14875,2 <**>	720608,1 <***>	1046872,3 <****>	857173,5 <*****>	-	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2015 год		23359,2	-	23359,2	2275,2 <**>	-	-	-	-	-
	строительство	2019 год	22837	1716530,6	-	-	12600	720608,1 <***>	1046872,3 <****>	857173,5 <*****>	-	-
10.	Строительство здания Киселевского городского суда Кемеровской области - всего		3300	1333 <*********>	3000	1670,2 <*>	1333,2 <**>	869,8	5869,8 <**> <****>	-	-	-
	в том числе
	проектные и изыскательские работы	2017 год		1333 <*********>	3000	1670,2 <*>	1333,2 <**>	869,8	5869,8 <**> <****>	-	-	-
Управление Судебного департамента в Курской области, г. Курск
11.	Строительство здания Курского областного суда - всего		7000	15000	-	12000	3000	500,7 <***>	-	-	-	-
	в том числе
	проектные и изыскательские работы	2017 год		15000	-	12000	3000	500,7 <***>	-	-	-	-
12.	Реконструкция здания Обоянского районного суда Курской области, г. Обоянь, - всего		640	2343	-	-	-	2343	-	-	-	-
	в том числе
	проектные и изыскательские работы	2016 год		2343	-	-	-	2343	-	-	-	-
13.	Строительство здания для размещения Льговского районного суда, г. Льгов, - всего		960	1196,8	-	-	900	296,8	-	-	-	-
	в том числе
	проектные и изыскательские работы	2016 год		1196,8	-	-	900	296,8	-	-	-	-
Московский областной суд, г. Красногорск
14.	Строительство здания для размещения Московского областного суда - всего		8000	34700	-	14700	20000	20000 <***>	9763,5 <****>	-	-	-
	в том числе
	проектные и изыскательские работы	2017 год		34700	-	14700	20000	20000 <***>	9763,5 <****>	-	-	-
Управление Судебного департамента в Мурманской области, г. Мурманск
15.	Реконструкция не завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Мурманского областного суда - всего			887188,7 <*********>	-	10500	6000	-	70000 <******>	409953,7 <*****>	200000	260735
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2015 год		16500	-	10500	6000	-	-	-	-	-
	реконструкция	2020 год	8769,1	870688,7	-	-	-	-	70000 <******>	409953,7 <*****>	200000	260735
16.	Приобретение и реконструкция здания для размещения Кольского районного суда Мурманской области, г. Кола, - всего			226198	63350	30100	110000	22748	-	-	-	-
	в том числе:
	приобретение	2013 год	3344,1	55000	55000	-	-	-	-	-	-	-
	проектные и изыскательские работы	2014 год		8450	8350	100	-	-	-	-	-	-
	реконструкция	2016 год	3344,1	162748	-	30000	110000	22748	-	-	-	-
17.	Приобретение помещений для размещения Ленинского районного суда, г. Мурманск	2014 год	278,6	10250	-	10250	-	-	-	-	-	-
Нижегородский областной суд, г. Нижний Новгород
18.	Строительство здания для размещения Нижегородского областного суда - всего			3296661,3 <*********>	30000	120761,1	702961,7	1228471,2 <***>	1270429	27516,7 <*****>	-	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2014 год		150761,1	30000	120761,1	-	-	-	-	-	-
	строительство	2018 год	33664,23	3145900,2	-	-	702961,7	1228471,2 <***>	1270429	27516,7 <*****>	-	-
Омский областной суд, г. Омск
19.	Строительство здания для размещения Омского областного суда и Управления Судебного департамента в Омской области - всего			1082294 <*********>	-	8411,7	2588,3	-	329400,9 <******>	300000	342171	429123
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2015 год		11000	-	8411,7	2588,3	-	-	-	-	-
	строительство	2020 год	14440	1071294	-	-	-	-	329400,9 <******>	300000	342171	429123
Управление Судебного департамента в Орловской области, г. Орел
20.	Строительство пристройки к зданию Орловского областного суда - всего			80853,2 <*********>	-	7000	1500	605,5 <***>	10000 <******>	20000	58454	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2016 год		2399,2	-	7000	1500	605,5 <***>	-	-	-	-
	строительство	2019 год	2110,5	78454	-	-	-	-	10000 <******>	20000	58454	-
Управление Судебного департамента в Пензенской области, г. Пенза
21.	Строительство здания для размещения Пензенского областного суда - всего			865085,2 <*********>	-	-	13369	15557,2	-	500000	250000	86159
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2016 год		28926,2	-	-	13369	15557,2	-	-	-	-
	строительство	2020 год	10996,63	836159	-	-	-	-	-	500000	250000	86159
22.	Реконструкция существующего здания с возведением пристроя для размещения Первомайского районного суда и Управления Судебного департамента в Пензенской области, г. Пенза, ул. Суворова, д. 217, - всего			264902 <*********>	-	-	-	2500	6500 <******>	126203	129699	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2017 год		9000	-	-	-	2500	6500 <******>	-	-	-
	реконструкция	2019 год	4485,2	255902	-	-	-	-	-	126203	129699	-
Рязанский областной суд, г. Рязань
23.	Строительство здания Рязанского областного суда - всего			633349 <*********>	-	-	4200	2864	-	300000	250000	76285
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2016 год		7064	-	-	4200	2864	-	-	-	-
	строительство	2020 год	11892,46	626285	-	-	-	-	-	300000	250000	76285
Томский областной суд, г. Томск
24.	Строительство пристройки к существующему зданию Томского областного суда - всего			435361 <*********>	-	-	-	-	-	13566	117635	304160
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2018 год		13566	-	-	-	-	-	13566	-	-
	строительство	2020 год	4500	421795	-	-	-	-	-	-	117635	304160
Управление Судебного департамента в Тульской области, г. Тула
25.	Строительство здания для размещения Тульского областного суда - всего			1125529,2 <*********>	5400	4220	3177,2	232,4	1342,6 <******>	14428,6	500000	598071
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2018 год		27458,2	5400	4220	3177,2	232,4	1342,6 <******>	14428,6	-	-
	строительство	2020 год	14934,6	1098071	-	-	-	-	-	-	500000	598071
Ульяновский областной суд, г. Ульяновск
26.	Строительство здания Ульяновского областного суда - всего			655905,7 <*********>	4000	4169	9780	116716	180000 <****>	437026	-	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2016 год		22149	4000	4169	9780	4200	-	-	-	-
	строительство	2019 год	7345	633756,7	-	-	-	112516	180000 <****>	437026	-	-
Управление Судебного департамента в Ярославской области, г. Ярославль
27.	Реконструкция комплекса зданий со строительством пристройки для размещения Ярославского областного суда, г. Ярославль, Советская площадь, д. 5, и ул. Советская, д. 3а, - всего		11560	27000 <*********>	-	-	2000	12316	7000	12684 <*****>	-	-
	в том числе
	проектные и изыскательские работы	2018 год		27000	-	-	2000	12316	7000	12684 <*****>	-	-
Управление Судебного департамента в г. Санкт-Петербурге, г. Санкт-Петербург
28.	Строительство здания Выборгского районного суда, г. Санкт-Петербург, - всего			125245	125245	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе
	строительство	2013 год	10489,9	125245	125245	-	-	-	-	-	-	-
29.	Строительство здания Колпинского районного суда, г. Санкт-Петербург, - всего			88589,9	88589,9	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе
	строительство	2013 год	11338,5	88589,9	88589,9	-	-	-	-	-	-	-
30.	Строительство здания Невского районного суда, г. Санкт-Петербург, - всего			117940,8	117940,8	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе
	строительство	2013 год	12404	117940,8	117940,8	-	-	-	-	-	-	-
31.	Строительство корпуса, пристраиваемого к зданию Фрунзенского районного суда, г. Санкт-Петербург, - всего			376786,4	-	92666,4	235208	59539,4 <***>	-	-	-	-
	в том числе
	строительство	2016 год	3722	376786,4	-	92666,4	235208	59539,4 <***>	-	-	-	-
32.	Строительство здания Московского районного суда, г. Санкт-Петербург, - всего			1781750,4 <*********>	-	508249,3	255799,2	440208,9	367864,9 <****>	577493	-	-
	в том числе:
	строительство	2019 год	14832,2	1781750,4	-	508249,3	255799,2	440208,9	367864,9 <****>	577493	-	-
Управление Судебного департамента в Республике Коми, г. Сыктывкар
33.	Строительство пристройки к зданию Сыктывкарского городского суда, г. Сыктывкар, ул. Пушкина, д. 20, - всего	2017 год		619601	-	238499	273641,8 <**>	320584,6 <***>	35522,6 <**> <****>	-	-	-
	в том числе
	строительство	2017 год	9268,5	619601	-	238499	273641,8 <**>	320584,6 <***>	35522,6 <**> <****>	-	-	-
Управление Судебного департамента в Удмуртской Республике, г. Ижевск
34.	Реконструкция здания Воткинского городского суда, г. Воткинск, ул. Декабристов, - всего			209704	144371	65333	-	-	-	-	-	-
	в том числе
	реконструкция	2014 год	3631,4	209704	144371	65333	-	-	-	-	-	-
Верховный Суд Республики Башкортостан, г. Уфа
35.	Строительство здания для размещения Верховного Суда Республики Башкортостан (2-я очередь строительства пристройки в г. Уфе, ул. Пушкина, д. 88) - всего			2085393,7 <*********>	-	916268,8	345989,7 <**>	159097,5 <*******>	-	-	271893	834478
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2017 год		900	-	900	-	-	-	-	-	-
	строительство	2020 год	31528,8	2084493,7	-	915368,8	345989,7 <**>	159097,5 <*******>	-	-	271893	834478
Управление Судебного департамента в Камчатском крае, г. Петропавловск-Камчатский
36.	Комплекс правосудия в г. Петропавловске-Камчатском, корпус 1, блоки 3, 4, 6, 9 (2-я очередь строительства), - всего			492319,1 <*********>	-	3000	3267,1	7767,1 <***>	55940 <**> <****>	136255 <*****>	168655	177397
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2016 год		6267,1	-	3000	3267,1	1767,1 <***>	-	-	-	-
	строительство	2020 год	7682,1	486052	-	-	-	6000	55940 <**> <****>	136255 <*****>	168655	177397
Верховный Суд Республики Дагестан, г. Махачкала
37.	Строительство здания для размещения Верховного Суда Республики Дагестан, г. Махачкала, - всего		10080	27000	-	23000	4000	-	-	-	-	-
	в том числе
	проектные и изыскательские работы	2015 год		27000	-	23000	4000	-	-	-	-	-
Управление Судебного департамента в Калининградской области, г. Калининград
38.	Реконструкция здания Ленинградского районного суда г. Калининграда - всего			249710	37280	134220	78210	-	-	-	-	-
	в том числе
	реконструкция	2015 год	3669	249710	37280	134220	78210	-	-	-	-	-
Управление Судебного департамента в Калужской области, г. Калуга
39.	Строительство здания для Малоярославецкого районного суда Калужской области - всего		2298	5420,5 <*********>	4300	1870	933,3 <**>	561 <***>	550,9 <**> <****>	-	-	-
	в том числе
	проектные и изыскательские работы	2017 год		5420,5 <*********>	4300	1870	933,3 <**>	561 <***>	550,9 <**> <****>	-	-	-
Управление Судебного департамента в Ленинградской области, г. Санкт-Петербург
40.	Строительство здания Бокситогорского городского суда Ленинградской области - всего			140146 <*********>	2869	54291 <**>	216	76290	70433,7 <****>	60771	-	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2015 год		3085	2869	-	216	-	-	-	-	-
	строительство	2019 год	3102	137061	-	54291 <**>	-	76290	70433,7 <****>	60771	-	-
41.	Строительство здания для размещения Тосненского городского суда Ленинградской области - всего			243327,4 <*********>	-	5906,4	988	150	-	138444	97839	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2016 год		7044,4	-	5906,4	988	150	-	-	-	-
	строительство	2019 год	4471,3	236283	-	-	-	-	-	138444	97839	-
Управление Судебного департамента в Новосибирской области г. Новосибирск
42.	Строительство здания Ленинского районного суда, г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Связистов, - всего			668979,7	-	232000	303232,7 <**>	233698,8 <***>	-	-	-	-
	в том числе
	строительство	2016 год	6858	668979,7	-	232000	303232,7 <**>	233698,8 <***>	-	-	-	-
43.	Реконструкция не завершенного строительством здания для размещения Первомайского районного суда г. Новосибирска - всего			148214	7100	79655,7 <**>	29677,6	105789,7 <***>	99512,7 <**> <****>	-	-	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2013 год		7100	7100	-	-	-	-	-	-	-
	реконструкция	2017 год	3665,8	141114	-	79655,7 <**>	29677,6	105789,7 <***>	99512,7 <**> <****>	-	-	-
Управление Судебного департамента в Нижегородской области, г. Нижний Новгород
44.	Строительство здания для размещения Городецкого городского суда - всего			181025 <*********>	18670	27840 <**>	20000	87260	141927 <**> <****>	16690,5 <*****>	-	-
	в том числе
	строительство	2018 год	3243,3	181025	18670	27840 <**>	20000	87260	141927 <**> <****>	16690,5 <*****>	-	-
Управление Судебного департамента в Омской области, г. Омск
45.	Реконструкция здания Исилькульского районного суда - всего			31823	22506	9317	-	-	-	-	-	-
	в том числе
	реконструкция	2014 год	708,26	31823	22506	9317	-	-	-	-	-	-
Управление Судебного департамента в Ростовской области, г. Ростов-на-Дону
46.	Строительство пристройки к зданию Неклиновского районного суда - всего			52366	600	28836 <**>	27351	24415	-	-	-	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2013 год		600	600	-	-	-	-	-	-	-
	строительство	2016 год	1008,6	51766	-	28836 <**>	27351	24415	-	-	-	-
Управление Судебного департамента в Сахалинской области, г. Южно-Сахалинск
47.	Строительство здания для размещения Южно-Сахалинского городского суда и Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда - всего			1161946,7 <*********>	-	424437,2	192408,9	151726,8	136190,9 <**> <****>	274918,7	113714	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2018 год		1835,4	-	-	-	-	-	1835,4	-	-
	строительство	2019 год	7780	1160111,3	-	424437,2	192408,9	151726,8	136190,9 <**> <****>	273083,3	113714	-
Управление Судебного департамента в Ульяновской области, г. Ульяновск
48.	Строительство 6-этажной пристройки к зданию Димитровградского городского суда - всего			17800	16900	-	900	483 <***>	-	-	-	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2017 год		900	-	-	900	483 <***>	-	-	-	-
	строительство	2013 год	4229,4	16900	16900	-	-	-	-	-	-	-
Управление Судебного департамента в Челябинской области, г. Челябинск
49.	Строительство здания Миасского городского суда - всего			183641	53210	67040	63391	-	-	-	-	-
	в том числе
	строительство	2015 год	4125	183641	53210	67040	63391	-	-	-	-	-
Управление Судебного департамента в Республике Дагестан, г. Махачкала
50.	Строительство здания Левашинского районного суда в с. Леваши - всего			30804	30804	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе
	строительство	2013 год	772,2	30804	30804	-	-	-	-	-	-	-
51.	Строительство здания Сергокалинского районного суда в с. Сергокала - всего			39239	39239	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе
	строительство	2013 год	815	39239	39239	-	-	-	-	-	-	-
52.	Приобретение здания для размещения Сулейман-Стальского районного суда, Сулейман-Стальский район, с. Касумкент	2014 год	483,2	7500	-	7500	-	-	-	-	-	-
53.	Приобретение здания для размещения Буйнакского районного суда, г. Буйнакск, Республика Дагестан	2014 год	709,6	25000	-	25000	-	-	-	-	-	-
Управление Судебного департамента в Кабардино-Балкарской Республике, г. Нальчик
54.	Строительство пристройки к существующему зданию Майского районного суда, г. Майский, ул. Ленина, д. 20, - всего			36431,3	36431,3	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе
	строительство	2013 год	863	36431,3	36431,3	-	-	-	-	-	-	-
Управление Судебного департамента в Республике Ингушетия, г. Магас
55.	Строительство здания Магасского районного суда Республики Ингушетия - всего			131176 <*********>	-	-	-	5978	2989 <****>	65616	59582	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2017 год		5978	-	-	-	5978	2989 <****>	-	-	-
	строительство	2019 год	1918	125198	-	-	-	-	-	65616	59582	-
56.	Строительство здания Карабулакского районного суда Республики Ингушетия - всего			58056 <*********>	-	-	-	2600	780 <****>	-	25000	30456
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2017 год		2600	-	-	-	2600	780 <****>	-	-	-
	строительство	2020 год	800	55456	-	-	-	-	-	-	25000	30456
Управление Судебного департамента в Республике Карелия, г. Петрозаводск
57.	Строительство здания для размещения Пряжинского районного суда - всего			84749 <*********>	-	-	-	3970	3176 <****>	47830	32949	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2017 год		3970	-	-	-	3970	3176 <****>	-	-	-
	строительство	2019 год	1057,92	80779	-	-	-	-	-	47830	32949	-
Управление Судебного департамента в Республике Северная Осетия - Алания, г. Владикавказ
58.	Строительство здания Алагирского районного суда Республики Северная Осетия - Алания - всего			69329 <*********>	-	-	-	3273	1650 <****>	35000	32679	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2017 год		1650	-	-	-	3273	1650 <****>	-	-	-
	строительство	2019 год	1491,8	67679	-	-	-	-	-	35000	32679	-
Управление Судебного департамента в Республике Тыва, г. Кызыл
59.	Строительство здания Кызылского городского суда Республики Тыва - всего			326144 <*********>	-	-	-	16500	-	96292	99644	113708
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2016 год		16500	-	-	-	16500	-	-	-	-
	строительство	2020 год	3358,77	309644	-	-	-	-	-	96292	99644	113708
60.	Приобретение здания для размещения Кызылского районного суда, пгт. Каа-Хем, Республика Тыва	2014 год	816,9	10000	-	10000	-	-	-	-	-	-
Управление судебного департамента в Чеченской Республике, г. Грозный
61.	Строительство здания для размещения Гудермесского городского суда - всего			114205 <*********>	-	-	3000	981	-	-	50000	60224
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2016 год		3981	-	-	3000	981	-	-	-	-
	строительство	2020 год	1416	110224	-	-	-	-	-	-	50000	60224
62.	Строительство здания для размещения Урус-Мартановского городского суда - всего			99775 <*********>	-	-	2000	1458	-	-	50000	46317
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2016 год		3458	-	-	2000	1458	-	-	-	-
	строительство	2020 год	1240	96317	-	-	-	-	-	-	50000	46317
63.	Строительство здания для размещения Шалинского городского суда - всего			86750,5 <*********>	-	-	-	2500	1480,5 <******>	660,6 <*****>	50000	32770
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2018 год		3980,5	-	-	-	2500	1480,5 <******>	660,6 <*****>	-	-
	строительство	2020 год	1240	82770	-	-	-	-	-	-	50000	32770
Управление Судебного департамента в Республике Татарстан, г. Казань
64.	Строительство здания для размещения Нижнекамского городского суда Республики Татарстан - всего			270870 <*********>	-	-	9044	45500	216826	145776 <*****>	-	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2016 год		9044	-	-	9044	500	-	-	-	-
	строительство	2018 год	3923,18	261826	-	-	-	45000	216826	145776 <*****>	-	-
65.	Строительство Дома правосудия в г. Набережные Челны - всего			316877,3 <*********>	-	-	11366,3	21963,7	285511	198117 <*****>	-	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2016 год		11366,3	-	-	11366,3	1963,7	-	-	-	-
	строительство	2018 год	5301,1	305511	-	-	-	20000	285511	198117 <*****>	-	-
66.	Строительство здания для размещения Чистопольского городского суда Республики Татарстан - всего			78098 <*********>	-	-	-	3744 <*******>	-	75554	-	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2016 год		3744 <*******>	-	-	-	3744 <*******>	-	-	-	-
	строительство	2019 год	1280	75554	-	-	-	-	-	75554	-	-
Управление Судебного департамента в Краснодарском крае, г. Краснодар
67.	Строительство здания Кропоткинского городского суда - всего		2000	1908,2 <*********>	-	-	-	1273,8	3733,7 <**> <****>	-	-	-
	в том числе
	проектные и изыскательские работы	2017 год		1908,2 <*********>	-	-	-	1273,8	3733,7 <**> <****>	-	-	-
Управление Судебного департамента в Приморском крае, г. Владивосток
68.	Реконструкция здания Артемовского городского суда со строительством пристройки - всего			124035,1 <*********>	-	-	-	3925	1483,3 <**> <****>	70000	50183	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2017 год		3852,1	-	-	-	3925	1483,3 <**> <****>	-	-	-
	реконструкция	2019 год	2040,1	120183	-	-	-	-	-	70000	50183	-
69.	Приобретение здания для размещения Уссурийского районного суда, г. Уссурийск	2013 год	4586,3	75292,4	75292,4	-	-	-	-	-	-	-
Управление Судебного департамента в Ставропольском крае, г. Ставрополь
70.	Реконструкция здания Ессентукского городского суда - всего			110142,3 <*********>	-	-	-	1806,3	806,2 <****>	52500	55836	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2017 год		1806,3	-	-	-	1806,3	1806,2 <****>	-	-	-
	реконструкция	2019 год	3300	108336	-	-	-	-	-	52500	55836	-
Управление Судебного департамента в Амурской области, г. Благовещенск
71.	Реконструкция здания Ивановского районного суда Амурской области, с. Ивановка, - всего			62758 <*********>	-	-	-	1945	1268,1 <****>	22333	38480	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2017 год		1945	-	-	-	1945	1268,1 <****>	-	-	-
	реконструкция	2019 год	1482,7	60813	-	-	-	-	-	22333	38480	-
Управление Судебного департамента в Астраханской области, г. Астрахань
72.	Строительство здания для управления Судебного департамента и органов судейского сообщества Астраханской области, г. Астрахань, - всего		1800	1739,5 <*********>	-	-	-	3670	-	-	-	-
	в том числе
	проектные и изыскательские работы	2016 год		1739,5 <*********>	-	-	-	3670	-	-	-	-
73.	Строительство пристройки к зданию Красноярского районного суда, с. Красный Яр, ул. Советская, д. 2, - всего			33115,2 <*********>	-	-	-	1450	-	278,8	15000	16483
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2018 год		1632,2	-	-	-	1450	-	278,8	-	-
	строительство	2020 год	500	31483	-	-	-	-	-	-	15000	16483
Управление Судебного департамента в Брянской области, г. Брянск
74.	Строительство здания Володарского районного суда, г. Брянск, - всего			211457 <***********>	1783	2967	-	2967	37200 <******>	136903,1 <*****>	69507	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2016 год		4750	1783	2967	-	2967	-	-	-	-
	строительство	2019 год	2826,51	206707	-	-	-	-	37200 <******>	136903,1 <*****>	69507	-
Управление Судебного департамента во Владимирской области, г. Владимир
75.	Строительство пристройки к зданию Ковровского городского суда - всего			67313 <*********>	-	-	-	2495	2495 <****>	1996 <*****>	30000	34818
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2018 год		2495	-	-	-	2495	2495 <****>	1996 <*****>	-	-
	строительство	2020 год	1782,3	64818	-	-	-	-	-	-	30000	34818
Управление Судебного департамента в Ивановской области, г. Иваново
76.	Строительство пристройки к существующему административному зданию под размещение Ивановского гарнизонного военного суда (реконструкция не завершенного строительством объекта) - всего			53343,9	31500	21843,9	-	-	-	-	-	-
	в том числе
	строительство	2014 год	1870	53343,9	31500	21843,9	-	-	-	-	-	-
77.	Строительство пристройки к зданию Заволжского районного суда Ивановской области с реконструкцией существующего здания, г. Заволжск, <********> - всего			36255 <*********>	-	-	-	1556	-	17292	17407	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2016 год		1556	-	-	-	1556	-	-	-	-
	строительство	2019 год	841,7	34699	-	-	-	-	-	17292	17407	-
Управление Судебного департамента в Иркутской области, г. Иркутск
78.	Реконструкция здания Ангарского городского суда со строительством пристройки, г. Ангарск, ул. Ворошилова, д. 1, - всего		4810	13823,6 <*********>	-	-	-	15365,9	1773,6 <**> <****>	-	-	-
	в том числе
	проектные и изыскательские работы	2017 год		13823,6 <*********>	-	-	-	15365,9	1773,6 <**> <****>	-	-	-
Управление Судебного департамента в Кировской области, г. Киров
79.	Строительство здания Ленинского районного суда г. Кирова - всего			203303,6 <*********>	-	-	-	3576,7	3576,6 <****>	100000	99727	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2017 год		3576,6	-	-	-	3576,7	3576,6 <****>	-	-	-
	строительство	2019 год	4300	199727	-	-	-	-	-	100000	99727	-
Управление судебного департамента в Липецкой области, г. Липецк
80.	Строительство здания для размещения Грязинского городского суда Липецкой области, г. Грязи, - всего		1800	3757,1 <*********>	-	-	-	1298	3234 <******>	-	-	-
	в том числе
	проектные и изыскательские работы	2017 год		3757,1 <*********>	-	-	-	1298	3234 <******>	-	-	-
81.	Приобретение здания для размещения Советского и Октябрьского районных судов г. Липецка	2016 год		11060,7	300000	-	-	-	300000	-	-	-
Управление Судебного департамента в Магаданской области, г. Магадан
82.	Приобретение помещений для размещения Магаданского городского суда	2013 год	182,1	7000	7000	-	-	-	-	-	-	-
Управление Судебного департамента в Московской области, г. Москва
83.	Приобретение здания для размещения Наро-Фоминского городского суда	2013 год	3310,5	235089	235089	-	-	-	-	-	-	-
Управление Судебного департамента в Хабаровском крае, г. Хабаровск
84.	Приобретение здания для размещения Хабаровского районного суда, г. Хабаровск	2014 год	2657,2	294400	-	294400	-	-	-	-	-	-
Управление Судебного департамента в Костромской области, г. Кострома
85.	Приобретение здания для размещения Островского районного суда, пос. Судиславль	2015 год	461,6	4000	-	-	4000	-	-	-	-	-
Управление Судебного департамента в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, г. Ханты-Мансийск
86.	Приобретение здания для размещения Сургутского районного суда, г. Сургут	2014 год	4273	200002	-	200002	-	-	-	-	-	-
Управление Судебного департамента в Оренбургской области, г. Оренбург
87.	Строительство здания для размещения Промышленного районного суда г. Оренбурга - всего			104178 <*********>	-	-	-	5600	5600 <**> <****>	52480	46098	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2017 год		5600	-	-	-	5600	5600 <**> <****>	-	-	-
	строительство	2019 год	2391,29	98578	-	-	-	-	-	52480	46098	-
Управление Судебного департамента в Псковской области, г. Псков
88.	Строительство здания для Псковского районного суда и Управления Судебного департамента и органов судейского сообщества в Псковской области, г. Псков, - всего			251077,8 <*********>	-	-	-	10355,8	10355,7 <**> <****>	-	100000	140722
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2017 год		10355,8	-	-	-	10355,8	10355,7 <**> <****>	-	-	-
	строительство	2020 год	3100	240722	-	-	-	-	-	-	100000	140722
89.	Строительство здания Островского городского суда, г. Остров, - всего			106676,9 <*********>	-	-	912,2	1949,7	821,5 <**> <****>	-	50000	54105
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2017 год		2571,9	-	-	912,2	1949,7	821,5 <**> <****>	-	-	-
	строительство	2020 год	1200	104105	-	-	-	-	-	-	50000	54105
90.	Строительство здания для размещения Сараевского районного суда Рязанской области, рабочий поселок Сараи, - всего			47175,6 <*********>	-	-	-	1400,6	-	-	20000	25775
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2016 год		1400,6	-	-	-	1400,6	-	-	-	-
	строительство	2020 год	640	45775	-	-	-	-	-	-	20000	25775
91.	Строительство здания для размещения Спасского районного суда Рязанской области, г. Спасск-Рязанский, - всего			67578 <*********>	-	-	-	1490	-	30726	35362	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2016 год		1490	-	-	-	1490	-	-	-	-
	строительство	2019 год	1312,65	66088	-	-	-	-	-	30726	35362	-
Управление Судебного департамента в Самарской области, г. Самара
92.	Реконструкция незавершенного строительством здания для размещения Железнодорожного и Ленинского районных судов Самарской области, г. Самара, ул. Тухачевского, д. 226, - всего			372902 <*********>	-	13210	3850	7000	198552	254412,1 <*****>	-	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2015 год		17060	-	13210	3850	-	-	-	-	-
	реконструкция	2018 год	9486,66	355842	-	-	-	7000	198552	254412,1 <*****>	-	-
93.	Строительство пристройки к зданию Автозаводского районного суда Самарской области с реконструкцией существующего здания, Самарская область, г. Тольятти, ул. Новый проезд, д. 4, литер А, А1, - всего			379475 <*********>	-	-	-	6618	618 <****>	1400	200000	171457
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2017 год		8018	-	-	-	6618	618 <****>	1400	-	-
	строительство	2020 год	7282	371457	-	-	-	-	-	-	200000	171457
Управление Судебного департамента в Саратовской области, г. Саратов
94.	Строительство пристройки к административному зданию Заводского районного суда г. Саратова - всего			102367 <*********>	-	-	-	5015	4990 <****>	59810	37567	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2017 год		4990	-	-	-	5015	4990 <****>	-	-	-
	строительство	2019 год	1756,5	97377	-	-	-	-	-	59810	37567	-
Управление Судебного департамента в Свердловской области, г. Екатеринбург
95.	Приобретение здания для размещения Красноуфимского городского суда Свердловской области	2013 год	1431	116000	116000	-	-	-	-	-	-	-
Управление Судебного департамента в Смоленской области, г. Смоленск
96.	Строительство здания для размещения Десногорского городского суда Смоленской области - всего		800	- <*********>	-	-	-	2612,7	2600 <**> <****>	-	-	-
	в том числе
	проектные и изыскательские работы	2017 год		- <*********>	-	-	-	2612,7	2600 <**> <****>	-	-	-
97.	Строительство здания для размещения Смоленского районного суда и Управления Судебного департамента в Смоленской области, г. Смоленск, - всего			210283,2 <*********>	-	-	-	5208 <*****>	1380 <****>	-	150000	55658
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2017 год		4625,2	-	-	-	5208 <*****>	1380 <****>	-	-	-
	строительство	2020 год	3780	205658	-	-	-	-	-	-	150000	55658
Управление Судебного департамента в Томской области, г. Томск
98.	Строительство пристройки со встроенной автостоянкой к существующему зданию Ленинского районного суда г. Томска - всего		1830	380	-	-	-	380	-	-	-	-
	в том числе
	проектные и изыскательские работы	2016 год		380	-	-	-	380	-	-	-	-
Управление Судебного департамента в Тамбовской области, г. Тамбов
99.	Строительство здания для размещения Советского, Тамбовского районных судов и Управления Судебного департамента в Тамбовской области, г. Тамбов, - всего		5800	- <*********>	-	-	-	6950	6950 <**> <****>	-	-	-
	в том числе
	проектные и изыскательские работы	2017 год		- <*********>	-	-	-	6950	6950 <**> <****>	-	-	-
Управление Судебного департамента в Тюменской области, г. Тюмень
100.	Строительство здания для размещения Калининского районного суда г. Тюмени - всего		3900	50 <*********>	-	-	-	500	-	-	-	-
	в том числе
	проектные и изыскательские работы	2016 год		50 <*********>	-	-	-	500	-	-	-	-
Новосибирский областной суд, г. Новосибирск
101.	Приобретение и реконструкция не завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Новосибирского областного суда, г. Новосибирск, - всего			1814177,9 <*********>	385927,9	-	1500	12183	-	26568	800000	600182
	в том числе:
	приобретение	2013 год	11200	385927,9	385927,9	-	-	-	-	-	-	-
	проектные и изыскательские работы	2018 год		28068	-	-	1500	12183	-	26568	-	-
	реконструкция	2020 год	15200	1400182	-	-	-	-	-	-	800000	600182
Управление Судебного департамента в Московской области, г. Москва
102.	Строительство Шаховского районного суда, Московская область, Шаховской район, рабочий поселок городского поселения Шаховская Шаховского муниципального района, ул. Шамонина, - всего			73412,3	73412,3	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе
	строительство	2013 год	1862	73412,3	73412,3	-	-	-	-	-	-	-
103.	Дом правосудия с административными помещениями, Московская область, г. Дмитров, ул. Загорская, - всего			73888,8 <*********>	6064,2	6100	6100	5000	-	5000	-	56524
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2018 год		5200,6	-	-	-	5000	-	5000	-	-
	строительство	2020 год	5323	68688,2	6064,2	6100	6100	-	-	-	-	56524
Управление Судебного департамента в Тверской области, г. Тверь
104.	Приобретение здания для размещения Кимрского городского суда, г. Кимры	2013 год	1575,5	30000	30000	-	-	-	-	-	-	-
105.	Приобретение здания для размещения Спировского районного суда, пос. Спирово	2013 год	522	4000	4000	-	-	-	-	-	-	-
106.	Приобретение здания для размещения Весьегонского районного суда, г. Весьегонск	2013 год	526	7200	7200	-	-	-	-	-	-	-
107.	Приобретение здания для размещения Лихославльского районного суда, г. Лихославль	2013 год	627,7	14542,2	14542,2	-	-	-	-	-	-	-
Управление Судебного департамента в Нижегородской области, г. Нижний Новгород
108.	Реконструкция не завершенного строительством здания для размещения Автозаводского районного суда, г. Нижний Новгород, просп. Октября, - всего			464526,5 <*********>	8220	-	157246,5	206730 <***>	295652,8 <**> <****>	77910 <*****>	-	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2015 год		15736,5	8220	-	7516,5	-	-	-	-	-
	реконструкция	2018 год	7201	448790	-	-	149730	206730 <***>	295652,8 <**> <****>	77910 <*****>	-	-
Ставропольский краевой суд, г. Ставрополь
109.	Приобретение комплекса зданий для размещения Ставропольского краевого суда, г. Ставрополь	2013 год	3825,3	198126	198126	-	-	-	-	-	-	-
Арбитражный суд Липецкой области, г. Липецк
110.	Строительство здания Арбитражного суда Липецкой области, г. Липецк, площадь Петра Великого в Советском районе	2013 год	6658	341386,5	341386,5	-	-	-	-	-	-	-
Управление Судебного департамента в Тамбовской области, г. Тамбов
111.	Приобретение и реконструкция здания для размещения Арбитражного суда Тамбовской области, г. Тамбов, - всего			631003 <*********>	310000	-	-	1500	3500 <******>	5000	150000	166003
	в том числе:
	приобретение	2013 год	5842,4	310000	310000	-	-	-	-	-	-	-
	проектные и изыскательские работы	2018 год		5000	-	-	-	1500	3500 <******>	5000	-	-
	реконструкция	2020 год	5842,4	316003	-	-	-	-	-	-	150000	166003
Арбитражный суд Тверской области, г. Тверь
112.	Строительство здания Арбитражного суда Тверской области, г. Тверь, - всего		8000	33600	-	-	-	-	-	-	17200	16400
	в том числе
	проектные и изыскательские работы	2020 год		33600	-	-	-	-	-	-	17200	16400
Арбитражный суд Ярославской области, г. Ярославль
113.	Строительство здания Арбитражного суда Ярославской области, г. Ярославль, Московский просп., район 13/11, - всего		8000	33700	-	-	-	-	-	-	15500	18200
	в том числе
	проектные и изыскательские работы	2020 год		33700	-	-	-	-	-	-	15500	18200
Арбитражный суд Архангельской области, г. Архангельск
114.	Строительство здания Арбитражного суда Архангельской области, г. Архангельск, проспект Ломоносова, квартал 132, - всего			1456711 <*********>	-	-	2000	8000	8000 <**> <****>	10000	500000	946711
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2018 год		10000	-	-	2000	8000	8000 <**> <****>	10000	-	-
	строительство	2020 год	8944	1446711	-	-	-	-	-	-	500000	946711
Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, г. Санкт-Петербург
115.	Строительство здания Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 6, - всего			5901230,2 <*********>	1246725,1	1481762,1	1550000	1522350,7 <***>	801640,1 <**> <****>	461112	-	-
	в том числе
	строительство	2019 год	32516,2	5901230,2	1246725,1	1481762,1	1550000	1522350,7 <***>	801640,1 <**> <****>	461112	-	-
Арбитражный суд Волгоградской области, г. Волгоград
116.	Строительство здания Арбитражного суда Волгоградской области, г. Волгоград, - всего		11000	48000	-	-	-	-	-	-	20000	28000
	в том числе
	проектные и изыскательские работы	2020 год		48000	-	-	-	-	-	-	20000	28000
Арбитражный суд Республики Башкортостан, г. Уфа
117.	Строительство здания Арбитражного суда Республики Башкортостан, г. Уфа, - всего			780202,9 <*********>	-	22000	10780 <**>	-	-	-	263228,2	494974,7
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2015 год		22000	-	22000	10780 <**>	-	-	-	-	-
	строительство	2020 год	11200	758202,9	-	-	-	-	-	-	263228,2	494974,7
Арбитражный суд Владимирской области, г. Владимир
118.	Строительство здания Арбитражного суда Владимирской области, г. Владимир, - всего			689287,4 <*********>	-	-	-	4000	15000 <******>	198087,3 <*****>	332885,1	152215
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2018 год		19000	-	-	-	4000	15000 <******>	12900 <*****>	-	-
	строительство	2020 год	6864	670287,4	-	-	-	-	-	185187,3	332885,1	152215
Арбитражный суд Республики Татарстан, г. Казань
119.	Строительство здания Арбитражного суда Республики Татарстан, г. Казань, ул. Ново-Песочная, - всего			1537801,4	793188,4	-	525090	468287,4 <***>	-	-	-	-
	в том числе
	строительство	2016 год	14412,8	1537801,4	793188,4	-	525090	468287,4 <***>	-	-	-	-
Арбитражный суд Удмуртской Республики, г. Ижевск
120.	Строительство здания Арбитражного суда Удмуртской Республики, г. Ижевск, - всего		8000	22700	-	-	-	-	-	-	9900	12800
	в том числе
	проектные и изыскательские работы	2020 год		22700	-	-	-	-	-	-	9900	12800
Третий арбитражный апелляционный суд в г. Красноярске
121.	Строительство здания Третьего арбитражного апелляционного суда, г. Красноярск, ул. Ленина - ул. Просвещения, - всего			442061 <*********>	-	-	-	2000	8141,6 <**> <****>	200000	213801	18260
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2017 год		10000	-	-	-	2000	8141,6 <**> <****>	-	-	-
	строительство	2020 год	3960,7	432061	-	-	-	-	-	200000	213801	18260
Арбитражный суд Иркутской области, г. Иркутск
122.	Строительство здания Арбитражного суда Иркутской области в Октябрьском районе г. Иркутска, ул. 4-я Советская, - всего			1297705,1 <*********>	-	24000	-	-	-	260622,1	584622	428461
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2014 год		24000	-	24000	-	-	-	-	-	-
	строительство	2020 год	12489,59	1273705,1	-	-	-	-	-	260622,1	584622	428461
Четвертый арбитражный апелляционный суд в г. Чите
123.	Строительство здания Четвертого арбитражного апелляционного суда, г. Чита, ул. Ленина, д. 145, - всего			384957 <*********>	-	-	-	2000	8000 <******>	250000	100000	24957
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2017 год		10000	-	-	-	2000	8000 <******>	-	-	-
	строительство	2020 год	4573,8	374957	-	-	-	-	-	250000	100000	24957
Арбитражный суд Республики Саха (Якутия), г. Якутск
124.	Строительство здания Арбитражного суда Республики Саха (Якутия), г. Якутск, - всего			811018,3	-	-	-	-	-	10700	46060	754258,3
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2019 год		23700	-	-	-	-	-	10700	13000	-
	строительство	2020 год	5600	787318,3	-	-	-	-	-	-	33060	754258,3
Арбитражный суд Хабаровского края, г. Хабаровск
125.	Строительство здания Арбитражного суда Хабаровского края, г. Хабаровск, - всего		9600	40200	-	-	-	-	-	-	20000	20200
	в том числе
	проектные и изыскательские работы	2020 год		40200	-	-	-	-	-	-	20000	20200
Арбитражный суд Еврейской автономной области, г. Биробиджан
126.	Строительство здания Арбитражного суда Еврейской автономной области, г. Биробиджан, - всего		1900	9200	-	-	-	-	-	-	3600	5600
	в том числе
	проектные и изыскательские работы	2020 год		9200	-	-	-	-	-	-	3600	5600
Арбитражный суд Чеченской Республики, г. Грозный
127.	Реконструкция здания Арбитражного суда Чеченской Республики, г. Грозный, - всего		2600	11900	-	-	-	-	-	-	4900	7000
	в том числе
	проектные и изыскательские работы	2020 год		11900	-	-	-	-	-	-	4900	7000
Арбитражный суд Краснодарского края, г. Краснодар
128.	Строительство здания Арбитражного суда Краснодарского края, г. Краснодар, ул. Постовая - ул. Захарова, - всего			1323771,3	550000	216317,3	380200	187496,1 <***>	-	-	-	-
	в том числе
	строительство	2016 год	19316,7	1323771,3	550000	216317,3	380200	187496,1 <***>	-	-	-	-
Арбитражный суд Костромской области, г. Кострома
129.	Приобретение помещений для Арбитражного суда Костромской области, г. Кострома	2015 год	308,2	13260	-	-	13260	-	-	-	-	-
Управление Судебного департамента в Чувашской Республике - Чувашии, г. Чебоксары
130.	Строительство здания Московского районного суда, г. Чебоксары, Чувашская Республика, - всего		3680	2145 <*********>	-	-	2145	793	792,9 <**> <****>	-	-	-
	в том числе
	проектные и изыскательские работы	2017 год		2145 <*********>	-	-	2145	793	792,9 <**> <****>	-	-	-
Управление Судебного департамента в Забайкальском крае, г. Чита
131.	Приобретение здания для размещения Могойтуйского районного суда, пос. Могойтуй, Забайкальский край	2014 год	776,7	44400	-	44400	-	-	-	-	-	-
132.	Приобретение здания для размещения Газимуро-Заводского районного суда Забайкальского края	2015 год	790,2	75056	-	-	75056	-	-	-	-	-
Управление Судебного департамента в Ямало-Ненецком автономном округе, г. Салехард
133.	Строительство здания Лабытнангского городского суда, г. Лабытнанги, Ямало-Ненецкий автономный округ, - всего			159890 <*********>	-	-	2198	68021,1 <***>	156057,5 <**> <****>	86420,4 <*****>	-	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2016 год		2892	-	-	2198	1764,1 <***>	-	-	-	-
	строительство	2019 год	1995,6	156998	-	-	-	66257	156057,5 <**> <****>	86420,4 <*****>	-	-
Управление Судебного департамента в Вологодской области, г. Вологда
134.	Строительство здания Нюксенского районного суда - всего			32819	-	-	2307	30512	-	-	-	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2015 год		2307	-	-	2307	-	-	-	-	-
	строительство	2016 год	484,06	30512	-	-	-	30512	-	-	-	-
135.	Строительство здания Кадуйского районного суда - всего			31994	-	-	2307	30512	-	-	-	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2015 год		2307	-	-	2307	-	-	-	-	-
	строительство	2016 год	484,06	29687	-	-	-	30512	-	-	-	-
136.	Строительство здания для размещения Череповецкого городского суда Вологодской области - всего			342539,3 <*********>	-	-	-	7251,3	7251,3 <****>	200000	120000	15288
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2017 год		7251,3	-	-	-	7251,3	7251,3 <****>	-	-	-
	строительство	2020 год	5719,2	335288	-	-	-	-	-	200000	120000	15288
137.	Реконструкция здания Великоустюгского районного суда, г. Великий Устюг, пер. Революционный, д. 3, - всего			68090	68090	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2013 год		3440	3440	-	-	-	-	-	-	-
	реконструкция	2013 год	1120	64650	64650	-	-	-	-	-	-	-
138.	Строительство здания для размещения Бабаевского районного суда, г. Бабаев, - всего			67980	67980	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2013 год		4760	4760	-	-	-	-	-	-	-
	строительство	2013 год	1000	63220	63220	-	-	-	-	-	-	-
Управление Судебного департамента в Алтайском крае, г. Барнаул
139.	Приобретение и реконструкция здания для размещения Индустриального районного суда, г. Барнаул, ул. Балтийская, д. 28, - всего			378421,7 <*********>	-	184440	5884	2176,7	77209	108712	-	-
	в том числе:
	приобретение	2014 год	4943,7	184440	-	184440	-	-	-	-	-	-
	проектные и изыскательские работы	2016 год		8060,7	-	-	5884	2176,7	-	-	-	-
	реконструкция	2018 год	5793,36	185921	-	-	-	-	77209	108712	-	-
Северо-Кавказский окружной военный суд, г. Ростов-на-Дону
140.	Строительство здания для размещения Северо-Кавказского окружного военного суда - всего			1432490,7 <*********>	-	-	-	3167	37223 <******>	550796	340839,7	500465
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2017 год		40390	-	-	-	3167	37223 <******>	-	-	-
	строительство	2020 год	14453	1392100,7	-	-	-	-	-	550796	340839,7	500465
Управление Судебного департамента в Чукотском автономном округе, г. Анадырь
141.	Строительство здания для размещения Анадырского районного суда Чукотского автономного округа и Анадырского гарнизонного военного суда - всего			383950 <*********>	-	-	-	9308	14764 <******>	196786	121110	41982
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2017 год		24072	-	-	-	9308	14764 <******>	-	-	-
	строительство	2020 год	2177	359878	-	-	-	-	-	196786	121110	41982
Арбитражный суд Поволжского округа, г. Казань
142.	Приобретение здания для размещения Арбитражного суда Поволжского округа - всего			1562000	-	-	-	-	1562000	-	-	-
	в том числе
	приобретение	2017 год	14260,9	1562000	-	-	-	-	1562000	-	-	-
Верховный Суд Республики Алтай, г. Горно-Алтайск
143.	Реконструкция здания Верховного Суда Республики Алтай со строительством пристройки - всего			11023	-	-	-	-	-	-	11023	-
	в том числе
	проектные и изыскательские работы	2019 год		11023	-	-	-	-	-	-	11023	-
	Итого			53808423 <**********>	5581920	5732498,6 <*>	5783944 <**>	7060082 <***>	8686640,3 <****>	9942496,9 <*****>	8276300	8306100
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы			1369049	90326,8	404282,6 <*>	173554,3 <**>	271065,8 <***>	231460,8 <****>	122618,7 <*****>	132100	108200
	строительство, реконструкция, приобретение			52439374	5491593,2	5328216 <*>	5610389,7 <**>	6789016,2 <***>	8455179,5 <****>	9819878,2 <*****>	8144200	8197900

--------------------------------

<*> С учетом бюджетных ассигнований на сумму неисполненных бюджетных обязательств по заключенным государственным контрактам в 2013 году в объеме 70826,3 тыс. рублей.

<**> С учетом бюджетных ассигнований на сумму неисполненных бюджетных обязательств по заключенным государственным контрактам в 2014 году в объеме 398827 тыс. рублей:

на строительство здания для размещения Верховного Суда Республики Башкортостан (2-я очередь строительства пристройки в г. Уфе, ул. Пушкина, д. 88) - в объеме 267888,9 тыс. рублей;

на строительство здания для размещения Кемеровского областного суда - в объеме 2275,2 тыс. рублей;

на строительство пристройки к зданию Сыктывкарского городского суда, г. Сыктывкар, ул. Пушкина, д. 20, - в объеме 60000 тыс. рублей;

на строительство здания Киселевского городского суда Кемеровской области - в объеме 1670,1 тыс. рублей;

на строительство здания для Малоярославецкого районного суда Калужской области - в объеме 1384,1 тыс. рублей;

на строительство здания Ленинского районного суда, г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Связистов, - в объеме 48112,7 тыс. рублей;

на строительство здания Володарского районного суда, г. Брянск, - в объеме 2967 тыс. рублей;

на строительство здания для размещения Пермского краевого суда - в объеме 3749 тыс. рублей;

на строительство здания Арбитражного суда Республики Башкортостан, ул. Гоголя, квартал N 563, г. Уфа, - в объеме 10780 тыс. рублей;

не освоенные в 2015 году бюджетные ассигнования по объектам в размере 7603,7 тыс. рублей возвращены в федеральный бюджет, из них:

строительство здания для размещения Пермского краевого суда - в размере 3749 тыс. рублей;

строительство Киселевского городского суда Кемеровской области - в размере 336,8 тыс. рублей;

строительство здания Малоярославецкого районного суда Калужской области - в размере 550,8 тыс. рублей;

строительство здания Володарского районного суда, г. Брянск, - в размере 2967 тыс. рублей.

<***> В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 июня 2016 г. N 1246-р срок завершения расчетов по не исполненным в 2015 году обязательствам по государственным контрактам в сумме 1084252 тыс. рублей в отношении объектов капитального строительства продлен до 1 декабря 2016 г.:

на реконструкцию здания Волгоградского областного суда - в объеме 8800 тыс. рублей;

на строительство здания для размещения Кемеровского областного суда - в объеме 14,7 тыс. рублей;

на строительство здания для размещения Нижегородского областного суда - в объеме 49751 тыс. рублей;

на строительство пристройки к зданию Орловского областного суда - в объеме 605,5 тыс. рублей;

на строительство здания для Малоярославецкого районного суда Калужской области - в объеме 10 тыс. рублей;

на строительство здания Курского областного суда - в объеме 500,7 тыс. рублей;

на строительство комплекса правосудия в г. Петропавловске-Камчатском, корпус 1, блоки 3, 4, 6, 9 (2-я очередь строительства), - в объеме 1767,1 тыс. рублей;

на реконструкцию не завершенного строительством здания для размещения Автозаводского районного суда, г. Нижний Новгород, просп. Октября, - в объеме 149730 тыс. рублей;

на строительство здания Ленинского районного суда, г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Связистов, - в объеме 51839,1 тыс. рублей;

на реконструкцию не завершенного строительством здания для размещения Первомайского районного суда г. Новосибирска - в объеме 16202,7 тыс. рублей;

на строительство пристройки к зданию Сыктывкарского городского суда, г. Сыктывкар, ул. Пушкина, д. 20, - в объеме 153124,6 тыс. рублей;

на строительство корпуса, пристраиваемого к зданию Фрунзенского районного суда, г. Санкт-Петербург, - в объеме 10627,4 тыс. рублей;

на строительство 6-этажной пристройки к зданию Димитровградского городского суда - в объеме 483 тыс. рублей;

на строительство здания для размещения Московского областного суда - в объеме 20000 тыс. рублей;

на строительство здания Лабытнангского городского суда, г. Лабытнанги, Ямало-Ненецкий автономный округ, - в объеме 1070 тыс. рублей;

на строительство здания Арбитражного суда Краснодарского края, г. Краснодар, ул. Постовая - ул. Захарова, - в объеме 10242,1 тыс. рублей;

на строительство здания Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 6, - в объеме 360719,7 тыс. рублей;

на строительство здания Арбитражного суда Республики Татарстан, г. Казань, ул. Ново-Песочная, - в объеме 248764,4 тыс. рублей.

<****> В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 мая 2017 г. N 972-р срок завершения расчетов по не исполненным в 2016 году обязательствам по государственным контрактам в сумме 2324456,6 тыс. рублей в отношении объектов капитального строительства продлен до 1 декабря 2017 г.:

на строительство пристройки к зданию Ковровского городского суда - в объеме 2495 тыс. рублей;

на строительство здания для Малоярославецкого районного суда Калужской области - в объеме 550,9 тыс. рублей;

на строительство здания для размещения Московского областного суда - в объеме 9763,5 тыс. рублей;

на строительство здания для размещения Десногорского городского суда Смоленской области - в объеме 2600 тыс. рублей;

на строительство здания для размещения Смоленского районного суда и Управления Судебного департамента в Смоленской области, г. Смоленск, - в объеме 1380 тыс. рублей;

на строительство здания для размещения Советского, Тамбовского районных судов и Управления Судебного департамента в Тамбовской области, г. Тамбов, - в объеме 6950 тыс. рублей;

на строительство здания для размещения Пряжинского районного суда - в объеме 3176 тыс. рублей;

на строительство пристройки к зданию Сыктывкарского городского суда, г. Сыктывкар, ул. Пушкина, д. 20, - в объеме 35522,6 тыс. рублей;

на строительство здания Арбитражного суда Архангельской области в г. Архангельске, просп. Ломоносова, квартал 132, - в объеме 8000 тыс. рублей;

на строительство здания для размещения Череповецкого городского суда Вологодской области - в объеме 7251,3 тыс. рублей;

на строительство здания Бокситогорского городского суда Ленинградской области - в объеме 70433,7 тыс. рублей;

на строительство здания Островского городского суда, г. Остров, - в объеме 821,5 тыс. рублей;

на строительство здания для Псковского районного суда и Управления Судебного департамента и органов судейского сообщества в Псковской области, г. Псков, - в объеме 10355,7 тыс. рублей;

на строительство здания Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 6, - в объеме 801640,1 тыс. рублей;

на строительство здания Московского районного суда, г. Санкт-Петербург, - в объеме 367864,9 тыс. рублей;

на строительство здания Магасского районного суда Республики Ингушетия - в объеме 2989 тыс. рублей;

на строительство здания Карабулакского районного суда Республики Ингушетия - в объеме 780 тыс. рублей;

на строительство здания Алагирского районного суда Республики Северная Осетия - Алания - в объеме 1650 тыс. рублей;

на строительство здания Кропоткинского городского суда - в объеме 1273,7 тыс. рублей;

на реконструкцию здания Ессентукского городского суда - в объеме 1806,2 тыс. рублей;

на строительство здания Московского районного суда, г. Чебоксары, Чувашская Республика, - в объеме 792,9 тыс. рублей;

на строительство здания Ленинского районного суда г. Кирова - в объеме 3576,6 тыс. рублей;

на строительство здания для размещения Городецкого городского суда - в объеме 66832 тыс. рублей;

на реконструкцию не завершенного строительством здания для размещения Автозаводского районного суда, г. Нижний Новгород, просп. Октября, - в объеме 53592,8 тыс. рублей;

на строительство здания для размещения Промышленного районного суда г. Оренбурга - в объеме 5600 тыс. рублей;

на строительство пристройки к зданию Автозаводского районного суда Самарской области с реконструкцией существующего здания, Самарская область, г. Тольятти, ул. Новый проезд, д. 4, литер А, А1, - в объеме 618 тыс. рублей;

на строительство пристройки к административному зданию Заводского районного суда г. Саратова - в объеме 4990 тыс. рублей;

на строительство здания Ульяновского областного суда - в объеме 95785,3 тыс. рублей;

на строительство здания Лабытнангского городского суда, г. Лабытнанги, Ямало-Ненецкий автономный округ, - в объеме 65316,5 тыс. рублей;

на строительство здания Третьего арбитражного апелляционного суда, г. Красноярск, ул. Ленина - ул. Просвещения, - в объеме 141,6 тыс. рублей;

на строительство здания Центрального районного суда, г. Красноярск, ул. Сурикова, 63 "А", - в объеме 58443,6 тыс. рублей;

на реконструкцию здания Ангарского городского суда со строительством пристройки, г. Ангарск, ул. Ворошилова, д. 1, - в объеме 1773,6 тыс. рублей;

на строительство здания для размещения Кемеровского областного суда - в объеме 406273,8 тыс. рублей;

на строительство здания Киселевского городского суда Кемеровской области - в объеме 869,8 тыс. рублей;

на реконструкцию не завершенного строительством здания для размещения Первомайского районного суда г. Новосибирска - в объеме 77663,7 тыс. рублей;

на реконструкцию здания Артемовского городского суда со строительством пристройки - в объеме 1483,3 тыс. рублей;

на реконструкцию здания Ивановского районного суда Амурской области, с. Ивановка, - в объеме 1268,1 тыс. рублей;

на строительство здания для размещения Южно-Сахалинского городского суда и Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда - в объеме 136190,9 тыс. рублей;

на комплекс правосудия в г. Петропавловске-Камчатском, корпус 1, блоки 3, 4, 6, 9 (2-я очередь строительства), - в объеме 5940 тыс. рублей.

<*****> С учетом бюджетных ассигнований на сумму неисполненных бюджетных обязательств по заключенным государственным контрактам в 2017 году в объеме 1683196,9 тыс. рублей:

на строительство пристройки к зданию Ковровского городского суда - в объеме 1996 тыс. рублей;

на реконструкцию не завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Мурманского областного суда - в объеме 79,8 тыс. рублей;

на реконструкцию комплекса зданий со строительством пристройки для размещения Ярославского областного суда, г. Ярославль, Советская площадь, д. 5, и ул. Советская, д. 3а, - в объеме 7000 тыс. рублей;

на строительство здания для размещения Нижнекамского городского суда Республики Татарстан - в объеме 145776 тыс. рублей;

на строительство Дома правосудия в г. Набережные Челны - в объеме 198117 тыс. рублей;

на строительство здания для размещения Иркутского областного суда - в объеме 371605,2 тыс. рублей;

на строительство здания для размещения Нижегородского областного суда - в объеме 27516,7 тыс. рублей;

на реконструкцию не завершенного строительством здания для размещения Железнодорожного и Ленинского районных судов Самарской области, г. Самара, ул. Тухачевского, д. 226, - в объеме 104122,1 тыс. рублей;

на строительство здания для размещения Шалинского городского суда - в объеме 660,6 тыс. рублей;

на строительство здания Центрального районного суда, г. Красноярск, ул. Сурикова, 63 "А", - в объеме 2810,6 тыс. рублей;

на строительство здания для размещения Кемеровского областного суда - в объеме 514449,5 тыс. рублей;

на строительство здания Арбитражного суда Владимирской области, г. Владимир, - в объеме 12900 тыс. рублей;

на строительство здания для размещения Пермского краевого суда - в объеме 31984,4 тыс. рублей;

на строительство здания для размещения Городецкого городского суда - в объеме 16690,5 тыс. рублей;

на реконструкцию не завершенного строительством здания для размещения Автозаводского районного суда, г. Нижний Новгород, просп. Октября, - в объеме 77910 тыс. рублей;

на строительство здания Володарского районного суда г. Брянска - в объеме 36903,1 тыс. рублей;

на строительство здания Лабытнангского городского суда, г. Лабытнанги, Ямало-Ненецкий автономный округ, - в объеме 86420,4 тыс. рублей;

на Комплекс правосудия в г. Петропавловске-Камчатском, корпус 1, блоки 3, 4, 6, 9 (2-я очередь строительства), - в объеме 46255 тыс. рублей.

<******> Бюджетные ассигнования, безвозвратно возвращенные в федеральный бюджет в 2017 году в сумме 1066090,45 тыс. рублей, из них:

Пермский краевой суд, г. Пермь, - 470415,3 тыс. рублей;

Приморский краевой суд, г. Владивосток, - 35000 тыс. рублей;

реконструкция не завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Мурманского областного суда - 69920,2 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Омского областного суда и Управления Судебного департамента в Омской области - 329400,9 тыс. рублей;

строительство пристройки к зданию Орловского областного суда - 10000 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Тульского областного суда - 1342,6 тыс. рублей;

строительство здания для Малоярославецкого районного суда Калужской области - 456,4 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Городецкого городского суда - 4038 тыс. рублей;

строительство здания Кропоткинского городского суда - 1825,5 тыс. рублей;

реконструкция здания Ангарского городского суда со строительством пристройки, г. Ангарск, ул. Ворошилова, д. 1, - 1536,9 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Грязинского городского суда Липецкой области, г. Грязи, - 774,9 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Промышленного районного суда г. Оренбурга - 600 тыс. рублей;

строительство здания для Псковского районного суда и Управления Судебного департамента и органов судейского сообщества в Псковской области, г. Псков, - 10355,7 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Десногорского городского суда Смоленской области - 2600 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Смоленского районного суда и Управления Судебного департамента в Смоленской области, г. Смоленск, - 380 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Советского, Тамбовского районных судов и Управления Судебного департамента в Тамбовской области, г. Тамбов, - 6950 тыс. рублей;

реконструкция здания для размещения Тамбовского арбитражного суда, г. Тамбов, - 3500 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Архангельской области, г. Архангельск, просп. Ломоносова, квартал 132, - 8000 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 6, - 2509,8 тыс. рублей;

строительство здания Третьего арбитражного апелляционного суда, г. Красноярск, ул. Ленина - ул. Просвещения, - 400 тыс. рублей;

строительство здания Четвертого арбитражного апелляционного суда, г. Чита, ул. Ленина, д. 145, - 1000 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Владимирской области, г. Владимир, - 2100 тыс. рублей;

строительство здания Московского районного суда, г. Чебоксары, Чувашская Республика, - 792,9 тыс. рублей;

строительство здания Островского городского суда, г. Остров, - 821,5 тыс. рублей;

строительство здания Лабытнангского городского суда, г. Лабытнанги, Ямало-Ненецкий автономный округ, - 69197,9 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Северо-Кавказского окружного военного суда - 2890 тыс. рублей;

строительство здания Володарского районного суда г. Брянска - 221,75 тыс. рублей;

строительство пристройки к зданию Сыктывкарского городского суда, г. Сыктывкар, ул. Пушкина, д. 20, - 111,2 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Шалинского городского суда - 19,9 тыс. рублей;

реконструкция не завершенного строительством здания для размещения Автозаводского районного суда, г. Нижний Новгород, просп. Октября, - 10570,7 тыс. рублей;

реконструкция существующего здания с возведением пристроя для размещения Первомайского районного суда и Управления Судебного департамента в Пензенской области, г. Пенза, ул. Суворова, д. 217, - 36,5 тыс. рублей;

строительство здания Киселевского городского суда Кемеровской области - 5869,8 тыс. рублей;

реконструкция незавершенного строительством здания для размещения Первомайского районного суда г. Новосибирска - 13,9 тыс. рублей;

реконструкция здания Артемовского городского суда со строительством пристройки - 0,1 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Южно-Сахалинского городского суда и Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда - 256,1 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Анадырского районного суда Чукотского автономного округа и Анадырского гарнизонного военного суда - 242 тыс. рублей;

комплекс правосудия в г. Петропавловске-Камчатском, корпус 1, блоки 3, 4, 6, 9 (2-я очередь строительства), - 5940 тыс. рублей.

<*******> Бюджетные ассигнования, безвозвратно возвращенные в федеральный бюджет в 2016 году в сумме 160297,3 тыс. рублей, из них:

строительство здания для размещения Верховного Суда Республики Башкортостан (2-я очередь строительства пристройки в г. Уфе, ул. Пушкина, д. 88) - 159097,5 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Чистопольского городского суда Республики Татарстан - 1199,8 тыс. рублей.

<********> В соответствии с Федеральным законом "Об упразднении некоторых районных судов Ивановской области и образовании постоянных судебных присутствий в составе некоторых районных, городских судов Ивановской области" Заволжский районный суд Ивановской области упразднен, образовано постоянное судебное присутствие в составе Кинешемского городского суда Ивановской области. Указанные изменения (упразднение) не повлияли на размещение судей Заволжского районного суда.

<*********> С учетом фактического финансирования (освоения) бюджетных ассигнований.

<**********> В соответствии с параметрами федерального бюджета.

5. В приложении N 7 к указанной Программе:

а) в позиции, касающейся всего по Программе:

цифры "88199,6 <*>", "12107,12", "12773,08" и "13536,31" заменить соответственно цифрами "82160,42 <*>", "12576,54 <*>", "10952,93" и "11075,14";

в субпозиции, касающейся капитальных вложений (бюджетные инвестиции), цифры "67848,38 <*>", "10331,46", "10946,23" и "11729,89" заменить соответственно цифрами "61809,16 <*>", "10806,6 <*>", "9132,82" и "9256,26";

в субпозиции "прочие нужды" цифры "20351,16", "1775,66", "1826,85" и "1806,42" заменить соответственно цифрами "20351,26", "1769,94", "1820,11" и "1818,88";

б) в разделе I:

в позиции "Всего" цифры "304,53", "286,09" и "258,08" заменить соответственно цифрами "302,7", "282,7" и "263,3";

в позиции, касающейся информатизации судебной системы, цифры "304,53", "286,09" и "258,08" заменить соответственно цифрами "302,7", "282,7" и "263,3";

в субпозиции, касающейся информатизации Верховного Суда Российской Федерации, цифры "28,43", "29,99" и "31,78" заменить соответственно цифрами "26,6", "26,6" и "37";

в) в разделе II:

в позиции "Всего" цифры "70491,11 <*>", "11004,05", "11685,05" и "12452,39" заменить соответственно цифрами "64448,98 <*>", "11480,29 <*>", "9873,68" и "9975,62";

в позиции, касающейся строительства, реконструкции или приобретения зданий (капитальные вложения), цифры "63890,04 <*>", "10035,17", "10649" и "11431,58" заменить соответственно цифрами "57850,81 <*>", "10511,41 <*>", "8837,63" и "8954,81";

в субпозиции, касающейся зданий Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации, цифры "56606,35 <*>", "9466,26", "10087,67" и "10782,87" заменить соответственно цифрами "50567,12 <*>", "9942,5 <*>", "8276,3" и "8306,1";

в позиции, касающейся обеспечения безопасности и охраны зданий федеральных судов (прочие нужды), цифры "3076,4" и "523,77" заменить соответственно цифрами "3076,5" и "523,68";

в субпозиции, касающейся Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации, цифры "2817,53" заменить цифрами "2817,62";

г) в разделе III в позиции "Всего" цифры "2290,1" и "264,9" заменить соответственно цифрами "2290,14" и "264,93";

д) в разделе IV:

в позиции "Всего" цифры "538,54", "541,94" и "545,84" заменить соответственно цифрами "533,55", "536,55" и "556,22";

в позиции, касающейся Верховного Суда Российской Федерации, цифры "94,74", "95,14" и "99,04" заменить соответственно цифрами "89,75", "89,75" и "109,42";

в субпозиции, касающейся судей (капитальные вложения), цифры "16,99", "17,93" и "19,01" заменить соответственно цифрами "15,89", "15,89" и "22,15";

в субпозиции, касающейся работников аппарата суда (прочие нужды), цифры "77,75", "77,21" и "80,03" заменить соответственно цифрами "73,86", "73,86" и "87,27";

е) сноску после слов "на начало 2017 года," дополнить словами "подлежащих оплате в 2017 году, но не использованных на начало 2018 года,".

6. Приложение N 8 к указанной Программе изложить в следующей редакции:

"Приложение N 8
к федеральной целевой программе
"Развитие судебной системы России
на 2013 - 2020 годы"
(в редакции постановления
Правительства Российской Федерации
от 3 октября 2018 г. N 1186)

ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ
РОССИИ НА 2013 - 2020 ГОДЫ"

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)

	2013 - 2020 годы - всего	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
Всего по Программе	82160,42 <*>	10000	9454,79 <*>	9354,28 <*>	11725,25 <*>	12999,19 <*>	12576,54 <*>	10952,93	11075,14
из них:
Конституционный Суд Российской Федерации	37,07	37,07	-	-	-	-	-	-	-
Верховный Суд Российской Федерации	773,65	34,85	64,4	67,86	111,07	116,35	116,35	116,35	146,42
Высший Арбитражный Суд Российской Федерации	4324,4	4324,4	-	-	-	-	-	-	-
Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации	67169,72 <*>	4267,01	8779,96	8208,37 <*>	10323,14 <*>	11753,2	10922 <*>	9238,8	9238,8
Минэкономразвития России	1,38	1,38	-	-	-	-	-	-	-
Минюст России	5772,3	870,76	195,07	693,73 <*>	751,5 <*>	710,53 <*>	901,34	950,91	1027,79
ФССП России	4081,9 <*>	464,53	415,37	384,32	539,55 <*>	419,11 <*>	636,85	646,87	662,13
Государственные капитальные вложения - всего	61809,16 <*>	6544,68	6610,93 <*>	6955,23 <*>	8563,78 <*>	9916,58 <*>	10806,6 <*>	9132,82	9256,26
из них:
Верховный Суд Российской Федерации	122,35	13,01	11,84	12,27	15,41	15,89	15,89	15,89	22,15
Высший Арбитражный Суд Российской Федерации	3520,6	3520,6	-	-	-	-	-	-	-
Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации	54123,82 <*>	2678,62	6331,4	6371,64 <*>	7682,08 <*>	9258,84 <*>	10221,8 <*>	8555,6	8585,4
Минюст России	1484,43 <*>	38,07	13,96	338,51 <*>	512,59 <*>	367,53 <*>	162,06	144,46	236,58
ФССП России	2557,96 <*>	294,38	253,73	232,81	353,7 <*>	274,32 <*>	406,85	416,87	412,13
Прочие нужды - всего	20351,26	3455,32	2843,87	2399,05	3161,48	3082,61	1769,94	1820,11	1818,88
из них:
Конституционный Суд Российской Федерации	37,07	37,07	-	-	-	-	-	-	-
Верховный Суд Российской Федерации	651,3	21,84	52,56	55,59	95,66	100,46	100,46	100,46	124,27
Высший Арбитражный Суд Российской Федерации	803,8	803,8	-	-	-	-	-	-	-
Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации	13045,9	1588,39	2448,56	1836,73	2641,06 <*>	2494,36	700,2	683,2	653,4
Минэкономразвития России	1,38	1,38	-	-	-	-	-	-	-
Минюст России	4287,87	832,69	181,11	355,22	238,91	343	739,28	806,45	791,21
ФССП России	1523,94	170,15	161,64	151,51	185,85	144,79	230	230	250

--------------------------------

<*> С учетом бюджетных ассигнований на оплату заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежащих в соответствии с условиями этих контрактов оплате в 2013 и 2014 годах, но не использованных на начало 2015 года, также подлежащих оплате в 2015 году, но не использованных на начало 2016 года, также подлежащих оплате в 2016 году, но не использованных на начало 2017 года, подлежащих оплате в 2017 году, но не использованных на начало 2018 года, а также с учетом бюджетных ассигнований, предусмотренных Минфину России по подразделу "Общеэкономические вопросы" раздела "Национальная экономика" классификации расходов бюджетов на финансирование обеспечения дополнительных мер по поддержке отраслей экономики в объеме 338513,1 тыс. рублей.".