Приказ Госкорпорации "Роскосмос" от 25.03.2022 N 88 (ред. от 18.05.2023) "Об утверждении типовых форм договоров в Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" (вместе с "Общими условиями поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг")

ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ
ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"

ПРИКАЗ
от 25 марта 2022 г. N 88

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВЫХ ФОРМ ДОГОВОРОВ
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ ПО КОСМИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"

В целях установления единых правил оформления договоров поставки товаров, выполнения работ и оказания услуг, заключаемых для нужд Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" в порядке, установленном Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" и Положением о закупке товаров, работ, услуг Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос", утвержденным наблюдательным советом Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" (протокол от 25 августа 2020 г. N 38-НС в редакции с изменениями, утвержденными решением наблюдательного совета Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" от 9 июня 2021 г. N 47-НС), приказываю:

1. Утвердить и ввести в действие с даты издания настоящего приказа:

типовую форму договора поставки товаров для нужд Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" согласно приложению N 1 к настоящему приказу;

типовую форму договора на выполнение работ для нужд Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" согласно приложению N 2 к настоящему приказу;

типовую форму договора оказания услуг для нужд Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" согласно приложению N 3 к настоящему приказу;

Общие условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг согласно приложению N 4 к настоящему приказу.

2. Юридическому департаменту осуществлять методическую и консультационную работу по применению документов, указанных в пункте 1 настоящего приказа.

3. Признать утратившим силу приказ Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" от 7 ноября 2016 г. N 234 "Об утверждении типовых форм договоров в Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос".

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на директора Юридического департамента.

Генеральный директор
Д.О.РОГОЗИН

Государственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос", именуемая в дальнейшем "Заказчик", в лице [*], действующе[*] на основании [*], с одной стороны, и [*], именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице [*], действующе[*] на основании [*], с другой стороны, далее именуемые при совместном упоминании "Стороны", а по отдельности - "Сторона", заключили настоящий договор поставки товаров (далее - Договор) на следующих условиях.

1.1. Поставщик обязуется на условиях Договора и в соответствии с требованиями Технического задания (Приложение N [*] к Договору) [и Спецификации (Приложение N [*] к Договору)] поставить Заказчику [указать: наименование товара, модель, индивидуализирующие признаки, в т.ч. товарный знак, характеристики, соответствие требованиям стандартов и технических регламентов, полностью соответствующие наименованию закупки, предмету Технического задания] (далее - Товар), а Заказчик обязуется принять Товар и оплатить его.

1.2. Поставщик заверяет Заказчика, что имеет право на поставку Товара в соответствии с законодательством Российской Федерации, в частности, Поставщиком получена лицензия (сертификат, разрешение и т.п.) от [*] N [*] сроком действия до [*]. Заверенная Поставщиком копия лицензии (сертификата, разрешения и т.п.) представлена Заказчику в день заключения Договора.

1.3. Основанием для заключения Договора является протокол от [*] N [*] [Вариант для закупки у единственного поставщика: Основанием для заключения Договора является [указать: документ основание в соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос"].

1.4. Неотъемлемой частью Договора являются общие условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг (далее - Условия), которые применяются к Договору в части, не урегулированной Договором. Условия размещены и доступны для ознакомления на официальном Интернет-сайте Госкорпорации "Роскосмос" в разделе "Закупки". Подписанием Договора Поставщик подтверждает, что ему понятны Условия, он ознакомлен и согласен с ними. В случае противоречий между Договором и Условиями, положения Договора имеют приоритет.

2.1. Цена Договора составляет [*] рублей, в том числе НДС по ставке [*] в сумме [*]. [Варианты: Цена Договора составляет [*] рублей. Цена Договора не облагается НДС в соответствии со статьей [*] Налогового кодекса Российской Федерации, в соответствии со свидетельством/патентом N [*] от [*]].

[Вариант, когда Договор заключается без фиксированного объема Товара: Максимальное значение цены Договора составляет [*], включая НДС в размере [*]. [Варианты: Максимальное значение цены Договора составляет [*] рублей. Цена Договора не облагается НДС в соответствии со статьей [*] Налогового кодекса Российской Федерации в соответствии со свидетельством/патентом N [*] от [*]]. Заказчик не несет ответственности за неполную выборку Товара в объеме ниже максимального значения цены Договора. При недостижении фактической стоимости поставленного Товара максимального значения цены Договора на дату окончания срока поставки у Заказчика не возникает обязанности по выплате Поставщику разницы между максимальным значением цены Договора и фактической стоимостью. Цена Договора определяется исходя из [Варианты: формулы цены, полученной по результатам закупки/цены единицы Товара, полученной по результатам закупки/цены единицы Товара, установленной в Договоре/Спецификации/Приложении N [*] к Договору], исходя из объема фактически поставленного Товара. Формула цены Товара [Вариант: Цена единицы Товара] указана в пункте [*] Договора [Варианты: Приложении N [*] к Договору] и в течение срока действия Договора изменению не подлежит, за исключением случаев, предусмотренных Положением о закупке товаров, работ, услуг Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос"].

[Вариант, когда невозможно однозначно установить цену Договора <2>: Цена Договора является ориентировочной [Варианты: Цена Договора является ориентировочной с установлением максимального значения (предела)] и определяется [Варианты: на основании расчетов Заказчика/по формуле цены/указать иное]. Ориентировочная цена Договора составляет [*], включая НДС в размере [*]. [Варианты: Ориентировочная цена Договора составляет [*] рублей. Цена Договора не облагается НДС в соответствии со статьей [*] Налогового кодекса Российской Федерации в соответствии со свидетельством/патентом N [*] от [*]]. Срок действия ориентировочной [Варианты: ориентировочной с установлением максимального значения (предела)] цены Договора устанавливается не позднее [*]]. Перевод ориентировочной [Варианты: ориентировочной с установлением максимального значения (предела)] цены в твердую осуществляется в порядке, определенном в пункте [*] Договора, и оформляется дополнительным соглашением к Договору [в срок до [*]].

[Вариант, когда цена Договора в момент подписания однозначно установлена: Цена Договора является твердой и в течение срока действия Договора изменению не подлежит. Заключая Договор, Поставщик подтверждает, что полностью согласен с ценой, определенной Договором, предусмотрел полный объем Товара и любые возможные расходы, связанные с его поставкой, а также любые иные обстоятельства, влияющие на изменение цены Договора, и в дальнейшем не будет ссылаться на какие-либо обстоятельства в обоснование увеличения цены Договора, включая существенное Изменение обстоятельств].

2.2. В цену Договора входят стоимость Товара, налоги, сборы, все расходы Поставщика, необходимые для исполнения Договора, включая, но не ограничиваясь [указать то, что является применимым для конкретного Договора: расходы на изготовление, упаковку и транспортировку Товара, в том числе расходы на его погрузку и разгрузку, страхование рисков случайной гибели и случайного повреждения Товара, обеспечение сохранности Товара до момента его приемки Заказчиком, уплату обязательных платежей в связи с поставкой Товара, расходы на его гарантийное обслуживание, расходы, связанные с его монтажом и пуско-наладкой, расходы по возврату многооборотной тары].

2.3. Оплата <3> Товара производится Заказчиком единовременным платежом в течение [*] дней после приемки Товара на основании выставленного Поставщиком счета и подписанной Сторонами товарной накладной (по форме ТОРГ-12) путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

[Варианты:

оплата Товара, требующего отдельной приемки по качеству, ассортименту и комплектности: Оплата Товара производится Заказчиком единовременным платежом в течение [*] дней после приемки Товара Заказчиком на основании выставленного Поставщиком счета, подписанных Сторонами Акта приемки Товара и товарной накладной (по форме ТОРГ-12) путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика;

оплата Товара, поставляемого партиями: Оплата каждой партии Товара производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика на основании выставленного Поставщиком счета, счета-фактуры в течение [*] дней после подписания Сторонами товарной накладной (по форме ТОРГ-12) в отношении соответствующей партии;

оплата Товара, поставляемого партиями и требующего отдельной приемки по качеству, ассортименту и комплектности: Оплата каждой партии Товара производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика на основании выставленного Поставщиком счета, подписанных Сторонами Акта приемки Товара и Товарной накладной (по форме ТОРГ-12) в отношении соответствующей партии;

оплата включает авансирование, полное или частичное: Заказчик на основании полученного от Поставщика счета перечисляет Поставщику аванс в размере [*]. Аванс засчитывается в оплату [Варианты: первой партии Товара с условием о переносе остатка аванса (при наличии) в счет оплаты последующих партий Товара/каждой партии Товара пропорционально ее размеру (стоимости)]. Окончательная оплата Товара производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение [*] дней после приемки Товара на основании выставленного Поставщиком счета, подписанной Сторонами товарной накладной (по форме ТОРГ-12). Отсутствие авансирования не является основанием для невыполнения Поставщиком своих обязательств по поставке Товара] <4>;

[оплата по цене единицы Товара: Оплата Товара производится исходя из объема фактически поставленной продукции в размере, не превышающем размер цены Договора].

2.4. По окончании расчетов Стороны подписывают Акт сверки взаиморасчетов (Приложение N [*]) [Варианты: По окончании расчетов за каждую партию Товара Стороны подписывают Акт сверки взаиморасчетов (Приложение N [*])/Ежемесячно, не позднее [*], Стороны подписывают Акт сверки взаиморасчетов (Приложение N [*]) за отчетный месяц] <5>.

2.5. Обеспечение <6> Договора, гарантийных обязательств представлено в виде банковской гарантии [Варианты: возврата аванса/на обеспечение гарантийных обязательств] [реквизиты документа] на сумму [указывается число прописью] рублей, выданной [наименование банка] на срок [*].

[Вариант: Обеспечение Договора, гарантийных обязательств представлено в виде перечисления денежных средств на сумму [указывается число прописью] рублей [реквизиты платежного поручения] по следующим реквизитам:

Государственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос":

ОГРН 1157700012502

ИНН 7702388027 КПП 770201001

Расчетный счет N 40503810338000000004 в ПАО Сбербанк

Корреспондентский Счет N 30101810400000000225

Код БИК 044525225

ОКПО 00084008

ОКОГУ 4100307

ОКТМО 45379000000

ОКВЭД 84.11

Возврат Заказчиком Поставщику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения Договора, гарантийных обязательств, производится в течение [*] дней с даты подписания Заказчиком товарной накладной (по форме ТОРГ-12) [для случая, когда производится приемка по качеству, количеству и комплектности: с даты подписания Заказчиком Акта приемки Товара], но не ранее истечения срока гарантийных обязательств, по реквизитам Поставщика, указанным в Договоре].

[Вариант: Обеспечение Договора, гарантийных обязательств не предоставляется].

2.6. Предоставляемое обеспечение исполнения обязательств по Договору должно покрывать все обязательства Поставщика по Договору, в том числе уплату штрафных санкций (неустойки, пени, штрафы), возврат аванса по требованию Заказчика в случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Поставщиком своих обязательств по Договору, в том числе покрываемых авансом, а также гарантийные обязательства.

3.1. Поставка Товара осуществляется [Варианты: не позднее [указать дату]/в течение [указать период]/в соответствии с Графиком поставки (Приложение N [*] к Договору)/со сроками, указанными в Техническом задании/не позднее даты, указанной в заявке Заказчика].

3.2. Товар может быть поставлен досрочно с согласия Заказчика. В случае досрочной поставки Поставщик обязан не позднее чем за [*] дней до даты предполагаемой поставки Товара письменно запросить согласие Заказчика на такую поставку и получить от него подтверждение о готовности к приемке Товара.

3.3. Заказчик вправе Отказаться от принятия Товара, поставка которого просрочена более чем на [*] дней, уведомив Поставщика об отказе от принятия Товара в течение [*] дней со дня получения Товара.

3.4. Поставщик уведомляет Заказчика о готовности Товара к поставке и после получения письменного подтверждения Заказчика о готовности принять Товар доставляет Товар по адресу [*]. Поставщик самостоятельно определяет способ транспортировки Товара.

[Вариант для выборки Товара Заказчиком: Поставка Товара осуществляется [указать: по месту нахождения Поставщика/иное место]. Поставщик обязан сообщить Заказчику о готовности Товара к поставке не позднее чем за [*] дней до предполагаемой даты передачи Товара Заказчику. Сообщение о готовности Товара должно содержать место и время выборки Товара, способ идентификации Товара. В срок, указанный в Сообщении Поставщика, Заказчик обязан направить своего Представителя по адресу, указанному в Сообщении о готовности Товара, провести приемку Товара и вывезти его за свой счет].

3.5. Поставщик считается исполнившим обязанность по поставке Товара в момент подписания Сторонами товарной накладной (по форме ТОРГ-12). [Вариант, когда требуется отдельная приемка Товара по качеству, ассортименту и комплектности: Поставщик считается исполнившим обязанность по поставке Товара в момент подписания Сторонами товарной накладной (по форме ТОРГ-12) и Акта приемки Товара по форме Приложения N [*] к Договору].

3.6. Одновременно с Товаром Поставщик обязан передать Заказчику без взимания какой-либо платы следующие документы:

3.6.1. Подписанную со своей стороны товарную накладную (по форме ТОРГ-12 минимум в трех экземплярах).

3.6.2. [Подписанный со своей стороны Акт приемки Товара в двух экземплярах].

3.6.3. [Транспортные документы (транспортная накладная и т.п.)].

3.6.4. Счет на оплату Товара] <7>.

3.6.5. [Техническую документацию на Товар в составе [*]].

3.6.6. [Документы о качестве Товара в составе [*]].

3.6.7. [Документы о гарантии и последующем обслуживании Товара, об обеспечении гарантийных обязательств в составе [*]].

3.6.8. [Указать при необходимости иные документы].

При непредставлении указанных в настоящем пункте документов Заказчик вправе установить Поставщику дополнительный срок для их представления и при их непредставлении Поставщиком в дополнительно установленный срок - отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке.

3.7. Тара и упаковка Товара должны обеспечивать сохранность Товара и предотвращение его порчи, повреждения при транспортировке и хранении [в течение [*]].

Тара и упаковка не подлежат возврату Поставщику. [Варианты: Товар Поставляется в таре многоразового использования, принадлежащей Поставщику, которая подлежит возврату Поставщику после приемки Товара/Товар поставляется в таре многоразового использования, принадлежащей Заказчику, которая должна быть передана Поставщику не позднее чем за [*] дней до предполагаемой даты поставки].

3.8. При приемке Товара проверяется целостность упаковки каждого грузового места и соответствие количества грузовых мест сведениям, указанным в товарной накладной (по форме ТОРГ-12). О результатах приемки делается запись в товарной накладной (по форме ТОРГ-12), оформляемой представителями Поставщика и Заказчика, которая подтверждает приемку по количеству грузовых мест. Один экземпляр товарной накладной (по форме ТОРГ-12) с отметкой о количестве грузовых мест передается Поставщику в день поставки Товара.

3.9. В течение [*] дней после получения Товара и всех документов к нему Заказчик обязан произвести осмотр Товара, проверку его соответствия условиям Договора, а также проверить соответствие Товара сведениям, указанным в сопроводительных документах. Если по итогам осмотра Товар и сопроводительные документы признаны Заказчиком соответствующими Договору, Заказчик обязуется подписать товарную накладную (по форме ТОРГ-12) в двух экземплярах и направить один подписанный экземпляр в адрес Поставщика. Предусмотренная в настоящем пункте процедура осуществляется в отношении каждой партии Товара.

[Вариант, когда требуется отдельная приемка Товара по качеству, ассортименту и комплектности: В течение [*] дней после получения Товара и всех документов к нему Заказчик обязан произвести осмотр Товара, проверку его соответствия условиям Договора по количеству, таре и упаковке, а также проверить соответствие Товара сведениям, указанным в сопроводительных документах. Соответствие Товара Договору по количеству, таре и упаковке отражается в товарной накладной (по форме ТОРГ-12). В течение [*] дней после подписания Заказчиком товарной накладной (по форме ТОРГ-12) Заказчиком должна быть осуществлена приемка Товара по качеству, ассортименту и комплектности. Если по итогам осмотра Товар признан Заказчиком соответствующим Договору, он обязуется подписать Акт приемки Товара по форме Приложения N [*] к Договору в двух экземплярах и направить один подписанный экземпляр Акта приемки Товара в адрес Поставщика. Предусмотренная в настоящем пункте процедура осуществляется в отношении каждой партии Товара].

3.10. В случае недопоставки Товара, а равно поставки Товара в ассортименте, не соответствующем Договору, Поставщик обязуется в срок не позднее [*] дней после получения Сообщения Заказчика об этом, соответственно, поставить недостающее количество Товара иди поставить Товар в надлежащем ассортименте. В обратном случае Заказчик будет вправе отказаться от Товара (его части) и его оплаты, а если он был оплачен, потребовать возврата уплаченной денежной суммы. Все сопутствующие расходы, включая, но не ограничиваясь, расходы на вывоз Товара, не соответствующего Договору, и поставку надлежащего Товара, несет Поставщик.

3.11. При выявлении несоответствий Товара положениям Договора о качестве или комплектности, Заказчик не позднее [*] дней со дня получения Товара сообщает об этом Поставщику с указанием выявленных недостатков, а также даты, времени и места совместного осмотра Товара Сторонами.

После получения Сообщения о выявленных недостатках, Поставщик в указанный Заказчиком срок обязан направить своего представителя для осмотра Товара. Представитель Поставщика должен иметь при себе документ, удостоверяющий личность, и надлежащим образом оформленную доверенность.

Выявленные недостатки Товара фиксируются представителями Сторон в двустороннем акте о фактическом качестве и комплектности Товара. При неявке представителя Поставщика для осмотра Товара в установленный срок, Заказчик в одностороннем порядке составляет и подписывает акт о фактическом качестве и комплектности Товара, в котором отражает выявленные недостатки Товара и указывает на отказ от его принятия. Один экземпляр подписанного Заказчиком акта о фактическом качестве и комплектности Товара направляется Поставщику и служит доказательством несоответствия Товара условиям Договора.

Поставщик обязуется в срок, указанный в акте о фактическом качестве и комплектности Товара, соответственно, заменить Товар качественным, доукомплектовать его или поставить комплектный Товар вместо некомплектного. Все сопутствующие расходы, включая, но не ограничиваясь, расходы на вывоз Товара, не соответствующего Договору, и поставку надлежащего Товара, несет Поставщик.

3.12. При несогласии Поставщика с недостатками качества Товара, на которые указывает Заказчик при приемке, Поставщик обязан подтвердить соответствие Товара заключением независимой экспертной организации, определенной по согласованию с Заказчиком. Расходы на проведение экспертизы качества Товара, включая, но не ограничиваясь, транспортировку Товара к месту проведения экспертизы и обратно, оплату работы экспертов, несет Поставщик.

3.13. В случае отказа Заказчика от приемки Товара (его части), Заказчик обязан обеспечить сохранность непринятого Товара (ответственное хранение) в течение [*] дней после направления Поставщику Сообщения об отказе от принятия Товара. Поставщик обязуется вывезти непринятый Заказчиком Товар за свой счет.

3.14. При выявлении ошибок и неточностей, допущенных при оформлении транспортных и/или иных документов, все расходы, связанные с их переоформлением и задержкой Товара в пути следования, оплачиваются Поставщиком. При этом изменение срока поставки Товара не допускается.

3.15. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникновении обстоятельств, затрудняющих или препятствующих исполнению ими обязательств по Договору. Соответствующее Сообщение должно быть направлено другой Стороне не позднее дня, следующего за днем возникновения таких обстоятельств, посредством электронной почты или факса.

3.16. Поставщик обязуется привлечь к исполнению своих обязательств соисполнителей, обладающих статусом субъектов малого и среднего предпринимательства согласно Федеральному закону от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", который подтверждается наличием сведений в едином реестре таких субъектов, для исполнения не менее [*]% от общего объема Товара, поставляемого по Договору; предоставить план привлечения соисполнителей по форме, установленной Приложением [*] к Договору, не позднее [*] дней после заключения Договора <8>.

3.17. Поставщик вправе по согласованию с Заказчиком осуществить замену соисполнителя - субъекта малого и среднего предпринимательства, с которым заключается либо ранее был заключен договор субподряда, на другого соисполнителя - субъекта малого и среднего предпринимательства при условии сохранения цены такого договора, либо цены такого договора за вычетом сумм, выплаченных Поставщиком в счет исполненных обязательств, в случае если договор субподряда был частично исполнен.

4.1. Товар должен соответствовать требованиям Договора и Технического задания.

4.2. По согласованию с Заказчиком допускается поставка Товара, качество, технические и функциональные характеристики которого являются улучшенными по сравнению с тем качеством и характеристиками, которые указаны в Договоре.

4.3. На Товар устанавливается гарантийный срок продолжительностью [*] с момента приемки Товара Заказчиком [ввода Товара в эксплуатацию, монтажа и т.п.].

4.4. В период действия гарантийного обязательства Поставщик обязуется после получения Сообщения Заказчика о недостатках Товара устранять их за свой счет (включая, но не ограничиваясь, оплату транспортировки Товара к месту ремонта и обратно, приобретение запасных частей и расходных материалов, оплату работы третьих лиц). Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков. На период ремонта Поставщик обязан по выбору Заказчика либо безвозмездно предоставить ему во временное пользование аналог Товара, либо оплатить расходы Заказчика, понесенные им в связи с использованием аналога Товара, предоставленного третьими лицами.

4.5. Если устранение недостатков Товара невозможно или не произведено Поставщиком в установленный срок, а также если недостатки Товара, требующие его ремонта, проявляются два раза и более, Заказчик вправе потребовать замены Товара на новый в срок, указанный в требовании о замене Товара, или потребовать от Поставщика возврата денежных средств, уплаченных за Товар. Настоящим Поставщик обязуется произвести возврат денежных средств Заказчику в срок, указанный в Сообщении Заказчика об отказе от Договора.

4.6. В случае выявления недостатков Товара в период гарантийного обязательства, Заказчик вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

5.1. Право собственности на Товар переходит к Заказчику в момент подписания им товарной накладной (по форме ТОРГ-12) в соответствии с пунктом 3.9 Договора [Вариант, когда требуется отдельная приемка Товара по качеству, ассортименту и комплектности: Право собственности на Товар переходит к Заказчику в момент подписания им Акта приемки Товара в соответствии с пунктом 3.9 Договора]. До момента окончательной оплаты Товара он не признается находящимся в залоге у Поставщика.

5.2. Поставщик несет риск случайной гибели или случайного повреждения Товара до подписания Заказчиком товарной накладной (по форме ТОРГ-12) в соответствии с пунктом 3.9 Договора.

5.3. На период до момента перехода к Заказчику права собственности на Товар, Поставщик на предварительно согласованных с Заказчиком условиях обеспечивает страхование в пользу Заказчика рисков гибели, утраты и повреждения Товара по любым основаниям с обязательным покрытием расходов на его дополнительную упаковку и доставку производителю/иному лицу для установления размера ущерба (дефектовки) и обратно, а также расходов на установление размера ущерба (дефектовку); условия страхования Товара также должны предусматривать, что требование к Заказчику как к лицу, ответственному за страховой случай, в порядке суброгации к страховщику не переходит. Сторонами могут быть согласованы иные или дополнительные условия страхования Товара. При наступлении страхового случая Поставщик обязан обеспечить получение Заказчиком страхового возмещения <9>.

Ответственность Поставщика <9.1>

6.1. За просрочку поставки Товара [каждой партии Товара] Поставщик уплачивает пеню в размере [*] от цены Договора [цены партии Товара, в отношении которой допущена просрочка] за каждый день просрочки [с условием, что общий размер неустойки не может превышать [*]].

6.2. При нарушении Поставщиком [указать пункты Договора], Поставщик уплачивает штраф в размере [*] за каждый случай нарушения.

Ответственность Заказчика

6.3. При нарушении Заказчиком сроков оплаты Товара за каждый день просрочки Заказчик уплачивает неустойку в размере 1/365 ключевой ставки Банка России, действующей на момент возникновения задолженности, от размера платежа [с условием, что общий размер неустойки не может превышать [*]].

7.1. Срок действия Договора устанавливается с даты его заключения и до полного исполнения обязательств Сторонами [Вариант: [ЧЧ.ММ.ГГГГ] включительно [или до достижения максимального значения цены Договора в зависимости от того, какое из событий наступит раньше]. [Вариант: Договор распространяет свое действие на правоотношения Сторон, возникшие с [ЧЧ.ММ.ГГГГ]].

7.2. Для взаимодействия при исполнении Договора, в том числе при обмене сообщениями в связи с исполнением Договора, Поставщик назначает следующего представителя:

[*]

Адрес: [*]

Электронная почта: [*]

Телефон: [*]

Факс: [*]

7.3. Для взаимодействия при исполнении Договора, в том числе при обмене сообщениями в связи с исполнением Договора, Заказчик назначает следующего представителя:

[*]

Адрес: [*]

Электронная почта: [*]

Телефон: [*]

Факс: [*]

7.4. Договор составлен в [*] имеющих одинаковую юридическую силу экземплярах, по одному для каждой Стороны.

7.5. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации, Положением о закупке товаров, работ, услуг Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" и Условиями.

7.6. Если какая-либо часть Договора будет признана недействительной, Договор будет толковаться и исполняться так, как если бы такая его недействительная часть не существовала.

7.7. Сторонами согласованы и подписаны следующие приложения к Договору, являющиеся его неотъемлемой частью:

Приложение N [*] (Техническое задание);

Приложение N [*] (Спецификация Товара [при необходимости]);

Приложение N [*] (График поставки Товара [при необходимости]);

Приложение N [*] (Форма Акта приемки Товара [при необходимости: если требуется отдельная приемка Товара по качеству, ассортименту и комплектности]);

Приложение N [*] (Предложение Поставщика в отношении предмета Договора);

Приложение N [*] (План привлечения субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства [при необходимости]);

Приложение N [*] (Указать при необходимости).

Приложение N [*]
к Договору поставки N [*] от [*]

Форма

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

[*]

Приложение N [*]
к Договору поставки N [*] от [*]

Форма

СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРА

Стоимость Товара составляет [*] рублей, [в том числе НДС по ставке [*] в размере [*]/не облагается НДС в соответствии со статьей [*] Налогового кодекса Российской Федерации, в соответствии со свидетельством/патентом N [*] от [*].].

Форма согласована:

Приложение N [*]
к Договору поставки N [*] от [*]

Форма

ГРАФИК
поставки товара

Форма согласована:

Приложение N [*]
к Договору поставки N [*] от [*]

Форма

АКТ
приемки товара

Государственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос", именуемая в дальнейшем "Заказчик", в лице [*], действующ[*] на основании [*], с одной стороны, и [*], именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице [*], действующ[*] на основании [*], с другой стороны, далее именуемые при совместном упоминании "Стороны" ("Сторона" - в отношении каждой из Сторон в отдельности), в связи с исполнением Сторонами Договора поставки от [*] N [*] подписали настоящий Акт о нижеследующем:

1. В соответствии с п. [*] Договора в период с "__" ____ ____ г. по "__" ____ ____ г. Поставщик поставил, а Заказчик принял следующий Товар:

Стоимость Товара, поставленного в соответствии с условиями Договора составляет __________ (__________), в том числе НДС по ставке [*] в размере [*]/не облагается НДС.

2. По результатам осмотра Товара у Заказчика отсутствуют претензии к поставленному Товару.

3. Вместе с Товаром Поставщиком переданы Заказчику следующие документы: [*].

4. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

С формой Акта согласны:

Приложение N [*]
к Договору поставки N [*] от [*]

Форма

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ПОСТАВЩИКА В ОТНОШЕНИИ ПРЕДМЕТА ДОГОВОРА <12>

Приложение N [*]
к Договору поставки N [*] от [*]

Форма

ПЛАН
ПРИВЛЕЧЕНИЯ СУБПОДРЯДЧИКОВ/СОИСПОЛНИТЕЛЕЙ ИЗ ЧИСЛА СУБЪЕКТОВ
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА <13>

С формой Плана согласны:

--------------------------------

<1> Участки текста, заключенные в квадратные скобки, подразумевают их заполнение пользователем формы, в том числе на основе предложенных вариантов.

<2> Пользователь формы включает данное условие в отдельных случаях в договорах, заключаемых с единственным поставщиком, при проведении закупки в соответствии с пунктом 10.7.9 Положения.

<3> Срок оплаты по Договору (отдельному этапу Договора), заключенному по результатам закупки с субъектом малого и среднего предпринимательства, должен составлять не более 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком товарной накладной (по форме ТОРГ-12) либо Акта приемки Товара (партии Товара).

<4> Условие об авансирований может сочетаться с условиями об отдельной приемке по качеству, ассортименту и комплектности, а также поставке Товара партиями. В таких случаях пользователь формы для заключения Договора самостоятельно формулирует условия об оплате, используя комбинации формулировок, приведенных в пункте 2.3 Типовой формы.

<5> Пункт может быть исключен, если составление Акта сверки взаиморасчетов не требуется.

<6> Если Договором предусмотрено авансирование согласно этапам исполнения Договора, допускается предоставление обеспечения исполнения Договора в размере такого авансирования до начала исполнения соответствующего этапа Договора.

<7> В случае 100% авансирования счет на оплату Товара в момент поставки не предоставляется.

<8> Пользователь формы включает данное условие и условие пункта 3.17 Договора при проведении закупки в соответствии с подпунктом 19.13.3(3) Положения, если субподрядчик/соисполнитель, привлекаемый к исполнению Договора, является субъектом МСП.

<9> Абзац включается при необходимости в страховой защите. Условия страхования подлежат согласованию с подразделением/должностным лицом Госкорпорации "Роскосмос", ответственным за работу по страхованию имущественных интересов Госкорпорации "Роскосмос".

<9.1> В соответствии с подразделом 19.19 Положения включается обязательное условие о неприменении штрафных санкций в связи с нарушением Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, ввиду ограничительных мер в отношении Российской Федерации со стороны недружественных иностранных государств.

<10> В случае закупки товара российского происхождения включается информация о реестровых записях товара в соответствии с пунктом 19.18.6 Положения, а также недопустимость замены такого товара при исполнении договора в соответствии с пунктом 19.18.8 Положения.

<11> Если страной происхождения товара является Российская Федерация указываются: наименование производителя товара, ОГРН и (или) ИНН производителя товара, реестровый номер продукции, включенной в один из реестров, предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2020 N 2013 "О минимальной доле закупок товаров российского происхождения" (при наличии).

<12> Данное приложение заполняется Поставщиком и включает в себя сведения, заполненные в соответствии с условиями извещения, документации о закупке, условиями заявки поставщика (при проведении конкурентных способов закупки).

<13> Данное приложение заполняется Поставщиком при проведении закупки в соответствии с подпунктом 19.13.3(3) Положения, если субподрядчик/соисполнитель, привлекаемый к исполнению Договора, является субъектом МСП.

<14> Субъект малого и среднего предпринимательства.

Государственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос", именуемая в дальнейшем "Заказчик", в лице [*], действующ[*] на основании [*], с одной стороны, и [*], именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице [*], действующ[*] на основании [*], с другой стороны, далее именуемые при совместном упоминании "Стороны", а по отдельности - "Сторона", заключили настоящий договор на выполнение работ (далее - "Договор") на следующих условиях.

1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить на условиях Договора и в соответствии с требованиями Технического задания (Приложение N [*]) следующую работу: [кратко указать: наименование (содержание) работы, ее количественные характеристики, полностью соответствующие наименованию закупки, предмету Технического задания] (далее - Работа) и передать ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат Работы и оплатить его.

1.2. Содержание и объем Работы, выполняемой по Договору, требования к порядку и способам ее выполнения, а также к результату(ам) Работы приведены в Техническом задании [Смете/Графике выполнения Работы/Ведомости Работы] (Приложение N [*] к Договору).

[Вариант, когда Техническое задание разрабатывается Подрядчиком и утверждается Заказчиком: Подрядчик обязуется разработать Техническое задание на выполнение Работы и передать его Заказчику для утверждения не позднее [*]. После утверждения Технического задания Заказчиком оно становится неотъемлемой частью Договора. Требования к составлению Технического задания приведены в Приложении N [*] к Договору. При непредставлении Технического задания в указанный в настоящем пункте срок, а также при отказе Заказчика от утверждения Технического задания, Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться От исполнения Договора].

1.3. Подрядчик заверяет Заказчика, что имеет право на выполнение Работы в соответствии с законодательством Российской Федерации, в частности, Подрядчиком получена лицензия (сертификат, свидетельство о допуске и т.п.) от [*] N [*] сроком действия до [*]. Заверенная Подрядчиком копия лицензии (сертификата, свидетельства о допуске и т.п.) представлена Заказчику в день заключения Договора.

1.4. Основанием для заключения Договора является протокол от [*] N [*]. [Вариант для закупки у единственного поставщика: Основанием для заключения Договора является [указать: документ основание в соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос"].

1.5. Неотъемлемой частью Договора являются общие условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг (далее - Условия), которые применяются к Договору в части, не урегулированной Договором. Условия размещены и доступны для ознакомления на официальном Интернет-сайте Госкорпорации "Роскосмос" в разделе "Закупки". Подписанием Договора Подрядчик подтверждает, что ему понятны Условия, он ознакомлен и согласен с ними. В случае противоречий между Договором и Условиями, положения Договора имеют приоритет.

2.1. Цена Договора составляет [*] рублей, в том числе НДС по ставке [*] в сумме [*]. [Варианты: Цена Договора составляет [*] рублей. Цена Договора не облагается НДС в соответствии со статьей [*] Налогового кодекса Российской Федерации, в соответствии со свидетельством/патентом N [*] от [*]].

[Вариант, когда Договор заключается без фиксированного объема Работы: Максимальное значение цены Договора составляет [*], включая НДС в размере [*]. [Варианты: Максимальное значение цены Договора составляет [*] рублей. Цена Договора не облагается НДС в соответствии со статьей [*] Налогового кодекса Российской Федерации в соответствии со свидетельством/патентом N [*] от [*]]. Заказчик не несет ответственности за неполную выборку Работы в объеме ниже максимального значения цены Договора. При недостижении фактической стоимости выполненной Работы максимального значения цены Договора на дату окончания срока выполнения Работы у Заказчика не возникает обязанности по выплате Подрядчику разницы между максимальным значением цены Договора и фактической стоимостью. Цена Договора определяется исходя из [Варианты: формулы цены, полученной по результатам закупки/цены единицы Работы, полученной по результатам закупки/цены единицы Работы, установленной в Договоре/Приложении N [*] к Договору], исходя из объема фактически выполненной Работы. Формула цены Работы [Вариант: Цена единицы Работы] указана в пункте [*] Договора [Варианты: Приложении N [*] к Договору] и в течение срока действия Договора изменению не подлежит, за исключением случаев, предусмотренных Положением о закупке товаров, работ, услуг Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос"].

[Вариант, когда невозможно однозначно установить цену Договора <2>: Цена Договора является ориентировочной [Варианты: Цена Договора является ориентировочной с установлением максимального значения (предела)] и определяется [Варианты: на основании расчетов Заказчика/по формуле цены/указать иное]. Ориентировочная цена Договора составляет [*], включая НДС в размере [*]. [Варианты: Ориентировочная цена Договора составляет [*] рублей. Цена Договора не облагается НДС в соответствии со статьей [*] Налогового кодекса Российской Федерации в соответствии со свидетельством/патентом N [*] от [*]]. Срок действия ориентировочной [ориентировочной с установлением максимального значения (предела)] цены Договора устанавливается не позднее [*]. Перевод ориентировочной [Варианты: ориентировочной с установлением максимального значения (предела)] цены в твердую осуществляется в порядке, определенном в пункте [*] Договора, и оформляется дополнительным соглашением к Договору [в срок до [*]].

[Вариант, когда цена Договора в момент подписания однозначно установлена: Цена Договора является твердой и в течение срока действия Договора изменению не подлежит. Заключая Договор, Подрядчик подтверждает, что полностью согласен с ценой, определенной Договором, предусмотрел полный объем Работы и любые возможные расходы, связанные с ее выполнением, а также любые иные обстоятельства, влияющие на изменение цены Договора, и в дальнейшем не будет ссылаться на какие-либо обстоятельства в обоснование увеличения цены Договора, включая существенное изменение обстоятельств].

2.2. В цену Договора входят все расходы Подрядчика, связанные с его исполнением, включая, но не ограничиваясь указанным: [указать то, что является применимым для конкретного Договора: затраты на материалы (кроме предоставляемых Заказчиком в соответствии с Договором), расходы на перевозку, страхование, привлечение третьих лиц, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей [указать прочие расходы исходя из существа Работы]], а также вознаграждение Подрядчика. В случае если в результате приемки Работы Заказчику отчуждаются исключительные права, стоимость исключительных прав также считается включенной в цену Договора.

2.3. [Вариант, когда выполнение Договора разделено на этапы: Цена Договора за выполненную Работу по этапу [*] составляет [*] рублей, с учетом НДС по ставке [*] в сумме [*]. [Варианты: Цена Договора за выполненную Работу по этапу [*] составляет [*] рублей. Цена Договора не облагается НДС в соответствии со статьей [*] Налогового кодекса Российской Федерации, в соответствии со свидетельством/патентом N [*] от [*]].

[Вариант, когда выполнение Договора разделено на отчетные периоды: Отчетным периодом по Работе согласно пункту [*] Технического задания является [*]. Цена Договора за неполный отчетный период рассчитывается пропорционально фактическому объему выполненной Работы. Цена Договора за выполненную Работу в отчетном периоде составляет [*] рублей, в том числе НДС по ставке [*] в размере [*]. [Варианты: Цена Договора за выполненную Работу в отчетном периоде составляет [*] рублей. Цена Договора не облагается НДС в соответствии со статьей [*] Налогового кодекса Российской Федерации, в соответствии со свидетельством/патентом N [*] от [*]].

2.4. Условиями Договора предусмотрено авансирование. Отсутствие авансирования не является основанием для невыполнения Подрядчиком своих обязательств по выполнению Работы.

[Вариант: Условиями Договора не предусмотрено авансирование.]

2.5. Оплата Работы производится в срок не позднее [*] <3> дней после подписания сторонами Акта приемки Работы на основании, счета, выставленного Подрядчиком. [Варианты: Оплата Работы производится ежемесячно на основании счета Подрядчика в течение [*] дней после окончания месяца, следующего за месяцем выполнения Работы и подписания сторонами Акта приемки Работы за этот месяц, на основании счета, выставленного Подрядчиком/Оплата Работы производится по Графику выполнения Работы (Приложение N [*]) на основании счета, выставленного Подрядчиком/Оплата каждого этапа Работы производится в течение [*] дней после окончания очередного этапа Работы и подписания Сторонами Акта приемки Работы по этому этапу на основании: счета, выставленного Подрядчиком. Окончательная оплата Работы, выполненной по Договору, должна быть произведена не позднее [*]/Не позднее [*] дней после заключения Договора Заказчик на основании полученного от Подрядчика счета перечисляет Подрядчику аванс в размере [*] рублей. Аванс засчитывается в оплату [первого этапа Работы с условием о переносе остатка аванса (при наличии) в счет оплаты последующих этапов Работы/каждого этапа Работы пропорционально ее стоимости]. Окончательная оплата Работы производится в течение [*] дней после приемки Работы на основании выставленного Подрядчиком счета, счета-фактуры, подписанных Сторонами документов о приемке Работы].

2.6. По окончании расчетов Стороны подписывают Акт сверки взаиморасчетов (Приложение N [*]) [Варианты: По окончании расчетов за каждый этап выполнения Работы Стороны подписывают Акт сверки взаиморасчетов (Приложение N [*])/Ежемесячно, не позднее [*], Стороны подписывают Акт сверки взаиморасчетов (Приложение N [*]) за отчетный месяц] <4>.

2.7. Обеспечение <5> Договора, гарантийных обязательств представлено в виде банковской гарантий [возврата аванса/на обеспечение гарантийных обязательств] [реквизиты документа] на сумму [указывается число прописью] рублей, выданной [наименование банка] на срок [*].

[Вариант: Обеспечение Договора, гарантийных обязательств представлено в виде перечисления денежных средств на сумму [указывается число прописью] рублей [реквизиты платежного поручения] по следующим реквизитам:

Государственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос":

ОГРН 1157700012502

ИНН 7702388027 КПП 770201001

Расчетный счет N 40503810338000000004 в ПАО Сбербанк

Корреспондентский счет N 30101810400000000225

Код БИК 044525225

ОКПО 00084008

ОКОГУ 4100307

ОКТМО 45379000000

ОКВЭД 84.11

Возврат Заказчиком Подрядчику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения Договора, гарантийных обязательств, производится в течение [*] дней с даты подписания Заказчиком Акта приемки Работы], но не ранее истечения срока гарантийных обязательств, по реквизитам Подрядчика, указанным в Договоре].

[Вариант: Обеспечение Договора, гарантийных обязательств не предоставляется].

2.8. Предоставляемое обеспечение исполнения обязательств по Договору должно покрывать все обязательства Подрядчика по Договору, в том числе уплату штрафных санкций (неустойки, пени, штрафы), возврат аванса по требованию Заказчика в случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Подрядчиком своих обязательств по Договору, в том числе покрываемых авансом, а также гарантийные обязательства.

3.1. Подрядчик обязуется выполнить Работу в сроки, указанные в Техническом задании [Смете/Графике выполнения Работы/Ведомости Работы/Графике] [Варианты: Выполнение Работы должно быть начато Подрядчиком не позднее [дата/срок после подписания Договора] и завершено не позднее [*]/Подрядчик обязуется приступить к выполнению Работы [указать дату]. Срок выполнения Работы по Договору составляет [*]/Подрядчик выполняет Работы по заявкам Заказчика, направляемым в порядке, предусмотренном Техническим заданием].

3.2. Подрядчик вправе выполнить Работу и сдать ее результат досрочно с письменного согласия Заказчика <6>.

Если Подрядчик не приступает своевременно к выполнению Работы или выполняет ее настолько медленно, что соблюдение сроков, установленных Договором, становится явно невозможным, Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от Договора и потребовать от Подрядчика возмещения убытков и уплаты предусмотренных Договором санкций.

3.3. Место выполнения Работы - [*].

3.4. Работа выполняется Подрядчиком своими силами, средствами, с использованием собственных материалов и оборудования, если их предоставление Заказчиком прямо не согласовано Сторонами в Договоре или дополнительных соглашениях к нему. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, а также за использование материалов и оборудования, принадлежащих третьим лицам, без их согласия.

3.5. Привлечение третьих лиц к выполнению Работы допускается с письменного уведомления Заказчика [Вариант: только с письменного согласия Заказчика. В запросе Подрядчика о привлечении третьих лиц должно быть указано лицо, привлечение которого предлагается Подрядчиком, условия договора с ним, а также причины, по которым участие данного лица в выполнении Работы является необходимым. Отсутствие ответа Заказчика на запрос Подрядчика о привлечении третьего лица к выполнению Работы не является согласием на его привлечение].

Подрядчик отвечает перед Заказчиком за надлежащее исполнение Договора третьими лицами. Заказчик не будет иметь каких-либо обязательств и/или нести ответственность перед третьими лицами, привлеченными Подрядчиком к выполнению Работы.

3.6. Если при проведении проверки Заказчиком хода и порядка выполнения Работы будут выявлены отступления от Договора, Стороны не позднее дня, следующего за днем выявления таких отступлений, составляют и подписывают акт, в котором отражают выявленные недостатки и сроки их устранения в пределах общего срока выполнения Работы по Договору.

3.7. По итогам выполнения Работы [Вариант: По итогам выполнения Работы и по окончании каждого из этапов/отчетных периодов] Подрядчик в срок не позднее [*] направляет Заказчику [указать: перечень отчетных материалов и форму их передачи либо: привести ссылку на соответствующий пункт Договора или Технического задания, в котором они приведены], а также подписанные со своей стороны два экземпляра Акта приемки Работы и счет <7> на ее оплату. В течение [*] дней после получения указанных документов Заказчик обязан проверить соответствие выполненной Работы условиям Договора и возвратить Подрядчику один экземпляр подписанного Заказчиком Акта приемки Работы, либо направить мотивированный отказ от подписания Акта приемки Работы.

3.8. В случае мотивированного отказа Заказчика от подписания Акта приемки Работы Стороны не позднее [*] дней с даты получения Подрядчиком мотивированного отказа составляют протокол, фиксирующий перечень замечаний и сроки их устранения. В случае отказа Подрядчика от составления и/или подписания протокола или уклонения от его составления и/или подписания в установленный настоящим пунктом срок, Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от Договора и потребовать от Подрядчика возмещения убытков, возврата уплаченных по Договору денежных средств и уплаты предусмотренных Договором неустоек. Невыполненную Работу либо Работу, выполненную ненадлежащим образом, Заказчик вправе не принимать и не оплачивать.

После устранения замечаний отчетные документы вновь предъявляются к сдаче Заказчику в порядке, установленном в пункте 3.7 Договора.

3.9. При невозможности исполнения Договора, возникшей по вине Заказчика, либо по обстоятельствам, за которые ни одна из Сторон не несет ответственности, Заказчик оплачивает Подрядчику фактически понесенные и документально подтвержденные расходы, связанные с исполнением Договора. Оплата цены Договора в таком случае не производится.

3.10. Датой исполнения обязательств Подрядчика по Договору считается дата утверждения Заказчиком Акта приемки Работы. [Варианты: Датой исполнения обязательств Подрядчика по Договору считается последний день отчетного периода (этапа)/указать иной вариант].

3.11. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникновении обстоятельств, затрудняющих или препятствующих исполнению ими обязательств по Договору. Соответствующее Сообщение должно быть направлено другой Стороне не позднее дня, следующего за днем возникновения таких обстоятельств, посредством электронной почты или факса.

4.1. Подрядчик обязуется:

4.1.1. Выполнить Работу надлежащим образом в соответствии с условиями Договора, Технического задания и передать результат Работы Заказчику в полном объеме.

4.1.2. В ходе выполнения Работы следовать требованиям законодательства Российской Федерации, обеспечить соблюдение правил техники безопасности, исполнять предписания и требования Органов власти, направляемые в адрес Подрядчика в связи с исполнением Договора. Копии указанных в настоящем пункте требований и предписаний Органов власти должны быть направлены Заказчику не позднее дня, следующего за днем их получения Подрядчиком.

При выполнении Работы на территории Заказчика соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, пропускной и внутриобъектовый режимы, установленные Заказчиком, правила техники безопасности, пожарной безопасности, меры санитарно-эпидемиологической безопасности, охраны труда.

4.1.3. Информировать Заказчика об обстоятельствах, препятствующих выполнению Работы или затрудняющих ее выполнение, возможных неблагоприятных для Заказчика последствиях выполнения Работы, иных обстоятельствах, которые могут повлиять на надлежащее исполнение обязательств по Договору. Соответствующее Сообщение должно быть направлено Заказчику не позднее дня, следующего за днем возникновения таких обстоятельств.

4.1.4. Бережно относиться к имуществу Заказчика, переданному Подрядчику в связи с исполнением Договора; возвратить указанное имущество Заказчику в том состоянии, в котором Подрядчик его получил, с учетом нормального износа не позднее дня, следующего за днем окончания выполнения Работы или досрочного прекращения Договора, кроме случаев, когда такое имущество в ходе выполнения Работы подлежит переработке, изменению и т.д. В случаях утраты (в том числе гибели) или повреждения имущества Заказчика, когда наступление таких обстоятельств в ходе исполнения Договора не предусмотрено, Подрядчик обязуется в срок, указанный в претензии Заказчика, возместить ему стоимость утраченного имущества или перечислить Заказчику денежные средства для оплаты его ремонта в размере, указанном в претензии <8>.

4.1.5. Предоставлять Заказчику отчеты о ходе выполнения Работы с периодичностью [*], а также предоставлять иную информацию по письменным запросам Заказчика - не позднее [*] дней после получения соответствующего запроса.

4.1.6. Предоставлять представителю Заказчика возможность присутствовать при выполнении Работы, а также предоставлять ему для проверки имущество, переданное Заказчиком Подрядчику в рамках Договора, при условии, что соответствующее требование Заказчика получено не позднее чем за [*] дней до предполагаемого осмотра.

4.1.7. Устранять недостатки в Работе и ее результате, на которые указано Заказчиком, не позднее [*] дней после получения соответствующего требования, если иной срок не установлен Заказчиком.

4.1.8. Привлекать к исполнению своих обязательств соисполнителей, обладающих статусом субъектов малого и среднего предпринимательства согласно Федеральному закону от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", который подтверждается наличием сведений в едином реестре таких субъектов, для исполнения не менее [*] % от общего объема Работы по Договору; предоставить план привлечения соисполнителей по форме, установленной Приложением [*], не позднее [*] дней после заключения Договора <9>.

4.2. Подрядчик вправе:

4.2.1. Привлекать третьих лиц для выполнения Работы в порядке, установленном Договором.

4.2.2. Запрашивать у Заказчика информацию, необходимую для исполнения Договора.

4.2.3. Не приступать к выполнению Работы или приостановить начатую Работу в случаях, когда Заказчиком не предоставлены имущество и/или документы, которые должны быть предоставлены Заказчиком по условиям Договора. Подрядчик обязан незамедлительно в письменной форме сообщить Заказчику о необходимости их предоставления.

4.2.4. По согласованию с Заказчиком определять способы выполнения Работы в части, не урегулированной Техническим заданием [Варианты: Сметой/Графиком выполнения Работ/Ведомостью Работы].

4.2.5. Отказаться от исполнения Договора в порядке, предусмотренном Договором, при условии полного возмещения Заказчику убытков. [Вариант: Отказаться от исполнения Договора в порядке, предусмотренном Договором, при условии перечисления Заказчику денежных средств в размере [*]].

4.2.6. По согласованию с Заказчиком осуществлять замену соисполнителя - субъекта малого и среднего предпринимательства, с которым заключается либо ранее был заключен договор субподряда, на другого соисполнителя - субъекта малого и среднего предпринимательства при условии сохранения цены такого договора, либо цены такого договора за вычетом сумм, выплаченных Подрядчиком в счет исполненных обязательств, в случае если договор субподряда был частично исполнен.

4.3. Заказчик обязуется:

4.3.1. Передать Подрядчику по акту имущество, перечень которого приведен в Техническом задании. Доставка имущества, указанного в настоящем пункте, до места выполнения Работы производится силами и за счет Подрядчика. Подрядчик несет ответственность за сохранность предоставленных Заказчиком оборудования, материалов, иного имущества, переданного Заказчиком в связи с исполнением Договора. По окончании выполнения Работы или при досрочном прекращении Договора Подрядчик обязуется вернуть имущество Заказчику по акту и представить Заказчику письменный отчет об использовании имущества, переданного Заказчиком, в том числе о материалах Заказчика, израсходованных Подрядчиком <10>.

4.3.2. Осуществить приемку результата Работы в порядке, установленном Договором.

4.3.3. Оплатить надлежащим образом выполненную и принятую Работу в порядке, установленном Договором.

4.3.4. Предоставить Подрядчику в целях исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором, рабочие места (помещения и территории) для размещения работников Подрядчика <11>, участвующих в выполнении Работы по Договору, отвечающие санитарным и гигиеническим требованиям, требованиям охраны труда, пожарной и электробезопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации, оборудованные в соответствии с установленными требованиями имуществом, необходимым для выполнения Работы, включая, но не ограничиваясь указанным, офисную мебель, вычислительную и копировально-множительную технику (включая расходные материалы), телефонную связь и доступ к сети "Интернет", электроэнергию, источники электропитания, а также нести расходы по их содержанию и техническому обслуживанию. Стоимость предоставления указанных в настоящем пункте рабочих мест (помещений и территорий) также считается включенной в цену Договора <12>.

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. В любое время проверять ход выполнения и качество Работы, в том числе запрашивать у Подрядчика информацию о ходе выполнения Работы, присутствовать при ее выполнении, осматривать место выполнения Работы, а также проверять имущество Заказчика, предоставленное Подрядчику в связи с Договором.

4.4.2. В любое время до сдачи ему результата Работы отказаться от Договора, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части Работы, выполненной до получения Подрядчиком Сообщения об отказе Заказчика от Договора.

4.5. Права и обязанности Сторон в отношении результатов интеллектуальной деятельности (далее - РИД) <13>.

4.5.1. Подрядчик в течение [*] рабочих дней с даты заключения Договора представляет Заказчику на согласование и утверждение планируемые показатели по оформлению РИД по Договору/[каждому этапу Договора] с указанием предполагаемого наименования, формы правовой охраны РИД, а также отчетного документа, в котором указанный РИД содержится <14>.

4.5.2. Исключительные права на РИД (включая право на получение патента), в том числе РИД, создание которых не является предметом Договора, принадлежат Заказчику в полном объеме. Подрядчик не вправе их использовать [Варианты: Подрядчик вправе их использовать без согласия Заказчика/Подрядчик не вправе их использовать без согласия Заказчика].

[Варианты: Исключительные права на РИД (включая право на получение патента), за исключением РИД, создание которых не является предметом Договора, принадлежат Заказчику в полном объеме. Подрядчик не вправе их использовать [Варианты: Подрядчик вправе их использовать без согласия Заказчика/Подрядчик не вправе их использовать без согласия Заказчика], Исключительные права на РИД, создание которых не является предметом Договора, принадлежат Подрядчику].

[Варианты: Права на РИД, [Варианты: создание которых является предметом Договора/создание которых не является предметом Договора], принадлежат Сторонам совместно. Порядок использования таких РИД и распоряжения правами на такие РИД регулируется соглашением о совместном использовании].

4.5.3. Заказчик для целей выполнения Договора разрешает Подрядчику использовать товарный знак Заказчика [указывается дата и N свидетельства о регистрации товарного знака] (далее - Товарный знак). Подрядчик гарантирует использование Товарного знака в соответствии с [Варианты: требованиями [указывается ссылка на пункт Договора или приложения к нему, устанавливающего требования к использованию, например, ссылка на раздел Технического задания, содержащего макеты продукции с использованным Товарным знаком]/макетами, утверждаемыми Заказчиком в порядке, установленном настоящим пунктом Договора. Подрядчик обязуется направлять на согласование Заказчику макеты, дизайн материалов (товаров, документов и проч.), на которых планируется использовать Товарный знак на адрес электронной почты [*]@roscosmos.ru [рекомендуется также указать срок направления макетов], а также не осуществлять использование Товарного знака на таких материалах до получения согласия Заказчика]. Заказчик вправе на основании письменного запроса проводить проверки качества Работ, оказываемых Подрядчиком с использованием Товарного знака. Расходы на проведение проверки качества несет Заказчик].

5.1. Качество выполняемой Работы должно отвечать следующим требованиям: [указать: характеристики Работы, ссылка, на Договор и Техническое задание, Технический регламент, ГОСТ и/или руководящие (методические) документы, системы сертификации, системы качества работ Подрядчика и т.п.].

5.2. На результат Работы гарантийный срок не устанавливается [Вариант: устанавливается гарантийный срок продолжительностью [*] с даты приемки результата Работы Заказчиком. Гарантийный срок продлевается на период, когда Заказчик не мог пользоваться результатом Работы из-за обнаруженных в нем недостатков, при условии, что Заказчик сообщил Подрядчику об этих недостатках в письменной форме].

5.3. Если после приемки Работы будет установлено, что она выполнена некачественно, в том числе с недостатками, которые делают непригодным для использования результат Работы, Заказчик обязан сообщить о выявленных недостатках Подрядчику и вправе на свой выбор и в зависимости от характера недостатков Работы потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в указанный Заказчиком срок, соразмерного уменьшения цены Работы или устранить недостатки самостоятельно и/или с привлечением третьих лиц и потребовать от Подрядчика возмещения понесенных расходов. В последнем случае Подрядчик обязуется возместить документально подтвержденные расходы Заказчика на устранение недостатков не позднее [*] дней после получения счета Заказчика на их оплату.

5.4. В случае некачественного выполнения Работы Подрядчик вправе с письменного согласия Заказчика безвозмездно выполнить Работу заново с возмещением Заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков. Если недостатки выполненной Работы являются неустранимыми или существенными, Заказчик вправе отказаться от Договора в одностороннем порядке и потребовать возмещения убытков.

Ответственность Подрядчика <14.1>

6.1. За просрочку в выполнении Работы [в том числе каждого этапа выполнения Работы] Подрядчик уплачивает пеню в размере [*] от цены Договора [цены этапа, в отношении которого допущена просрочка] за каждый день просрочки [с условием, что общий размер неустойки не может превышать [*]].

6.2. При нарушении Подрядчиком [указать: пункты Договора], Подрядчик уплачивает штраф в размере [*] за каждый случай нарушения.

Ответственность Заказчика

6.3. При нарушении Заказником сроков оплаты Работы за каждый день просрочки Заказчик уплачивает неустойку в размере 1/365 ключевой ставки Банка России, действующей на момент возникновения задолженности, от размера платежа [с условием, что общий размер неустойки не может превышать [*]].

7.1. Срок действия Договора устанавливается с даты его заключения и до полного исполнения обязательств Сторонами [Вариант: [ЧЧ.ММ.ГГГГ] включительно [или до достижения максимального значения цены Договора в зависимости от того, какое из событий наступит раньше]. [Вариант: Договор распространяет свое действие на правоотношения Сторон, возникшие с [ЧЧ.ММ.ГГГГ]].

7.2. Для взаимодействия при исполнении Договора, в том числе при обмене сообщениями в связи с исполнением Договора, Подрядчик назначает следующего представителя:

[*]

Адрес: [*]

Электронная почта: [*]

Телефон: [*]

Факс: [*]

7.3. Для взаимодействия при исполнении Договора, в том числе при обмене сообщениями в связи с исполнением Договора, Заказчик назначает следующего представителя:

[*]

Адрес: [*]

Электронная почта: [*]

Телефон: [*]

Факс: [*]

7.4. Договор составлен в [*] имеющих одинаковую юридическую силу экземплярах, по одному для каждой Стороны.

7.5. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации, Положением о закупке товаров, работ, услуг Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" и Условиями.

7.6. Если какая-либо часть Договора будет признана недействительной, Договор будет толковаться и исполняться так, как если бы такая его недействительная часть не существовала.

7.7. Сторонами согласованы и подписаны следующие приложения к Договору, являющиеся его неотъемлемой частью:

Приложение N [*] (Техническое задание);

Приложение N [*] (График выполнения Работы и ее оплаты [при необходимости]);

Приложение N [*] (Смета [при необходимости]);

Приложение N [*] (Форма Акта приемки Работы);

Приложение N [*] (План привлечения Субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства [при необходимости]);

Приложение N [*] (указать при необходимости).

Приложение N [*]
к Договору на выполнение работ
N [*] от [*]

Форма

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
[*]

Приложение N [*]
к Договору на выполнение работ
N [*] от [*]

Форма

ГРАФИК
выполнения работы

Приложение N [*]
к Договору на выполнение работ
N [*] от [*]

Форма

СМЕТА <15>
[*]

Приложение N [*]
к Договору на выполнение работ
N [*] от [*]

Форма

АКТ
приемки работы

Государственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос", именуемая в дальнейшем "Заказчик", в лице [*], действующ[*] на основании [*], с одной стороны, и [*], именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице [*], действующ[*] на основании [*], с другой стороны, далее именуемые при совместном упоминании "Стороны" ("Сторона" - в отношении каждой из Сторон в отдельности), в связи с Исполнением Сторонами Договора от [*] N [*] подписали настоящий Акт приемки Работы о нижеследующем:

1. Подрядчик по заданию Заказчика выполнил, а Заказчик принял следующую Работу: [*].

2. По итогам выполнения Работы Подрядчиком переданы Заказчику следующие документы: [*].

3. Стоимость Работы, подлежащая оплате на основании данного Акта, составляет [*] рублей, включая НДС в сумме [*].

Перечислен аванс в размере [*] рублей, включая НДС в сумме [*].

Следует к перечислению [*] рублей, включая НДС в сумме [*].

4. В ходе выполнения Работы созданы (не созданы) результаты интеллектуальной деятельности (РИД): ________ (перечень РИД).

С формой Акта согласны:

Приложение N [*]
к Договору на выполнение работ
N [*] от [*]

Форма

ПЛАН
привлечения субподрядчиков/соисполнителей из числа субъектов
малого и среднего предпринимательства <16>

С формой Плана согласны:

--------------------------------

<1> Участки текста, заключенные в квадратные скобки, подразумевают их заполнение пользователем формы, в том числе на основе предложенных вариантов.

<2> Пользователь формы включает данное условие в отдельных случаях в договорах, заключаемых с единственным поставщиком, при проведении закупки в соответствии с пунктом 10.7.9 Положения.

<3> Срок оплаты по Договору (отдельному этапу Договора), заключенному по результатам закупки с субъектом малого и среднего предпринимательства, должен составлять не более 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком Акта приемки Работы (отдельному этапу Договора).

<4> Пункт может быть исключен, если составление Акта сверки взаиморасчетов не требуется.

<5> Если Договором предусмотрено авансирование согласно этапам исполнения Договора, допускается предоставление обеспечения исполнения Договора в размере такого авансирования до начала исполнения соответствующего этапа Договора.

<6> Пользователь формы включает данное условие в случае, если срок оплаты Работы определяется конкретной датой.

<7> В случае 100% авансирования счет на оплату по итогам выполнения Работы [и по окончании каждого из ее этапов] не предоставляется.

<8> Пользователь формы включает данное условие в случае, если по Договору передается имущество.

<9> Пользователь формы включает данное условие и условие пункта 4.2.6 Договора при проведении закупки в соответствии с подпунктом 19.13.3(3) Положения, если субподрядчик/соисполнитель, привлекаемый к исполнению Договора, является субъектом МСП.

<10> Пользователь формы включает данное условие в случае, если по Договору передается имущество.

<11> Пользователь формы включает данное условие в случае, если выполнение Работы предполагается на территории Заказчика.

<12> При включении пункта в список согласующих подразделений добавляется Административный департамент Госкорпорации "Роскосмос".

<13> Пользователь формы включает данное условие, если Договором прямо предусмотрено создание РИД.

<14> Перечень вариантов не является исчерпывающим.

<14.1> В соответствии с подразделом 19.19 Положения включается обязательное условие о неприменении штрафных санкций в связи с нарушением Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, ввиду ограничительных мер в отношении Российской Федерации со стороны недружественных иностранных государств.

<15> Если при выполнении Работы поставляется товар, заполняется информация о стране его происхождения. В случае закупки товара российского происхождения включается информация о реестровых записях товара в соответствии с пунктом 19.18.6 Положения, а также недопустимость замены такого товара при исполнении Договора в соответствии с пунктом 19.18.8 Положения.

<16> Данное приложение заполняется Подрядчиком при проведении закупки в соответствии с подпунктом 19.13.3(3) Положения, если субподрядчик/соисполнитель, привлекаемый к исполнению Договора, является субъектом МСП.

<17> Субъект малого и среднего предпринимательства.

Государственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос", именуемая в дальнейшем "Заказчик", в лице [*], действующе[*] на основании [*], с одной стороны, и [*], именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице [*], действующе[*] на основании [*], с другой стороны, далее именуемые при совместном упоминании "Стороны", а по отдельности - "Сторона", заключили настоящий договор оказания услуг (далее Договор) на следующих условиях.

1.1. Исполнитель обязуется на условиях Договора и в соответствии с требованиями Технического задания (Приложение N [*] к Договору) оказать Заказчику услуги по [указать: наименование услуг, действия Исполнителя или его деятельность, их объем и характеристики, полностью соответствующие наименованию закупки, предмету Технического задания] (далее - Услуги), а Заказчик обязуется оплатить надлежащим образом оказанные и принятые им Услуги.

1.2. По итогам оказания Услуг Исполнитель обязуется предоставить Заказчику [указать результат] <2>.

1.3. Исполнитель заверяет Заказчика, что имеет право на оказание Услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации, в частности, Исполнителем получена лицензия (сертификат, свидетельство о допуске и т.п.) от [*] N [*] сроком действия до [*]. Заверенная Исполнителем копия лицензии (сертификата, свидетельства о допуске и т.п.) представлена Заказчику в день заключения Договора.

1.4. Основанием для заключения Договора является протокол от [*] N [*]. [Вариант для закупки у единственного поставщика: Основанием для заключения Договора является [указать: документ основание в соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос"].

1.5. Неотъемлемой частью Договора являются общие условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг (далее - Условия), которые применяются к Договору в части, неурегулированной Договором. Условия размещены и доступны для ознакомления на официальном Интернет-сайте Госкорпорации "Роскосмос" в разделе "Закупки". Подписанием Договора Исполнитель подтверждает, что ему понятны Условия, он ознакомлен и согласен с ними. В случае противоречий между Договором и Условиями, положения Договора имеют приоритет.

2.1. Цена Договора составляет [*] рублей, в том числе НДС по ставке [*] в сумме [*]. [Варианты: Цена Договора составляет [*] рублей. Цена Договора не облагается НДС в соответствии со статьей [*] Налогового кодекса Российской Федерации, в соответствии со свидетельством/патентом N [*] от [*]].

[Вариант, когда Договор заключается без фиксированного объема Услуги: Максимальное значение цены Договора составляет [*], включая НДС в размере [*]. [Варианты: Максимальное значение цены Договора составляет [*] рублей. Цена Договора не облагается НДС в соответствии со статьей [*] Налогового кодекса Российской Федерации в соответствии со свидетельством/патентом N [*] от [*]]. Заказчик не несет ответственности за неполную выборку Услуг в объеме ниже максимального значения цены Договора. При недостижении фактической стоимости оказанных Услуг максимального значения цены Договора на дату окончания срока их оказания у Заказчика не возникает обязанности по выплате Исполнителю разницы между максимальным значением цены Договора и фактической стоимостью. Окончательная цена определяется Сторонами перед подписанием Акта об оказании Услуг на основании отчета Исполнителя об оказанных Услугах и оформляется дополнительным соглашением к Договору. Цена Договора определяется исходя из [Варианты: формулы цены, полученной по результатам закупки/цены единицы Услуги, полученной по результатам закупки/цены единицы Услуги, установленной в Договоре/Приложении N [*] к Договору], исходя из объема фактически оказанной Услуги. Формула цены Услуги [Вариант: Цена единицы Услуги] указана в пункте [*] Договора [Варианты: Приложении N [*] к Договору] и в течение срока действия Договора изменению не подлежит, за исключением случаев, предусмотренных Положением о закупке товаров, работ, услуг Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос"] <3>.

[Вариант, когда невозможно однозначно установить цену Договора <4>: Цена Договора является ориентировочной [Варианты: Цена Договора является ориентировочной с установлением максимального значения (предела)] и определяется [Варианты: на основании расчетов Заказчика/по формуле цены/указать иное]. Ориентировочная цена Договора составляет [*], включая НДС в размере [*]. [Варианты: Ориентировочная цена Договора составляет [*] рублей. Цена Договора не облагается НДС в соответствии со статьей [*] Налогового кодекса Российской Федерации в соответствии со свидетельством/патентом N [*] от [*]]. Перевод ориентировочной [Варианты: ориентировочной с установлением максимального значения (предела)] цены в твердую осуществляется в порядке, определенном в пункте [*] Договора, и оформляется дополнительным соглашением к Договору [в срок до [*]].

[Вариант, когда цена Договора в момент подписания однозначно установлена: Цена Договора является твердой и в течение срока действия Договора изменению не подлежит. Заключая Договор, Исполнитель подтверждает, что полностью согласен с ценой, определенной Договором, предусмотрел полный объем Услуг и любые возможные расходы, связанные с оказанием Услуг, а также любые иные обстоятельства, влияющие на изменение цены Договора, и в дальнейшем не будет ссылаться на какие-либо обстоятельства в обоснование увеличения цены Договора, включая существенное изменение обстоятельств].

2.2. В цену Договора входят все расходы Исполнителя, связанные с его исполнением, включая, но не ограничиваясь указанным: [указать то, что является применимым для конкретного Договора: затраты на материалы (кроме предоставляемых Заказчиком в соответствии с Договором), расходы на перевозку, страхование, на привлечение третьих лиц, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, стоимость приобретения Исполнителем прав на результаты интеллектуальной деятельности (далее - РИД), принадлежащие третьим лицам, при необходимости их использования для исполнения Договора, [указать: прочие расходы исходя из существа Услуг]], а также вознаграждение Исполнителя, В случае если в результате оказания и приемки Услуг Заказчику отчуждаются исключительные права, стоимость таких прав также считается включенной в цену Договора.

2.3. [Вариант, когда выполнение Договора разделено на этапы: Цена Договора за оказание Услуг по этапу [*] составляет [*] рублей, с учетом НДС по ставке [*] в сумме [*]]. [Варианты: Цена Договора за оказание Услуг по этапу [*] составляет [*] рублей. Цена Договора не облагается НДС в соответствии со статьей [*] Налогового кодекса Российской Федерации, в соответствии со свидетельством/патентом N [*] от [*]].

[Вариант, когда выполнение Договора разделено на отчетные периоды: Отчетным периодом по Услугам согласно пункту [*] Технического задания является [*]. Цена Договора за неполный отчетный период рассчитывается пропорционально фактическому объему оказанных Услуг. Цена Договора за оказание Услуг в отчетном периоде составляет [*] рублей, в том числе НДС по ставке [*] в размере [*]]. [Варианты: Цена Договора за оказание Услуг в отчетном периоде составляет [*] рублей. Цена Договора не облагается НДС в соответствии со статьей [*] Налогового кодекса Российской Федерации, в соответствии со свидетельством/патентом N [*] от [*]].

2.4. Условиями Договора предусмотрено авансирование. Отсутствие авансирования не является основанием для невыполнения Исполнителем своих обязательства по оказанию Услуг.

[Вариант: Условиями Договора не предусмотрено авансирование].

2.5. Оплата Услуг производится в срок не позднее [*] <5> дней после подписания Сторонами Акта об оказании Услуг на основании счета, выставленного Исполнителем. [Варианты: Оплата Услуг производится ежемесячно на основании счета Исполнителя в течение [*] дней после окончания месяца, следующего за месяцем оказания Услуг и подписания Сторонами Акта об оказании Услуг за этот месяц./Оплата Услуг производится по Графику оказания Услуг (Приложение N [*] к Договору) на основании счета, выставленного Исполнителем./Оплата каждого этапа Услуг производится в течение [*] дней после окончания очередного этапа Услуг и подписания Сторонами Акта об оказании Услуг по этому этапу на основании счета, выставленного Исполнителем. Окончательная оплата Услуг, оказанных по Договору, должна быть произведена не позднее [*]./Не позднее [*] дней после заключения Договора Заказчик на основании полученного от Исполнителя счета перечисляет Исполнителю аванс в размере [*] рублей. Аванс засчитывается в оплату [Варианты: первого этапа Услуг с условием о переносе остатка аванса (при наличии) в счет оплаты последующих этапов Услуг/каждого этапа Услуг пропорционально его стоимости]. Окончательная оплата Услуг производится в течение [*] дней после приемки Услуг на основании выставленного Исполнителем счета, счета-фактуры, подписанных Сторонами документов о приемке Услуг] <6>.

2.6. По окончании расчетов Стороны подписывают Акт сверки взаиморасчетов (Приложение N [*] к Договору) [Варианты: По окончании расчетов за каждый этап оказания Услуг Стороны подписывают Акт сверки взаиморасчетов (Приложение N [*] к Договору)./Ежемесячно, не позднее [*], Стороны подписывают Акт сверки взаиморасчетов (Приложение N [*] к Договору) за отчетный месяц].

2.7. Обеспечение <7> Договора, гарантийных обязательств представлено в виде банковской гарантии [Варианты: возврата аванса/на обеспечение гарантийных обязательств] [реквизиты документа] на сумму [указывается число прописью] рублей, выданной [наименование банка] на срок [*].

[Вариант: Обеспечение Договора, гарантийных обязательств представлено в виде перечисления денежных средств на сумму [указывается число прописью] рублей [реквизиты платежного поручения] по следующим реквизитам:

Государственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос":

ОГРН 1157700012502

ИНН 7702388027 КПП 770201001

Расчетный счет N 40503810338000000004 в ПАО Сбербанк

Корреспондентский счет N 30101810400000000225

Код БИК 044525225

ОКПО 00084008

ОКОГУ 4100307

ОКТМО 45379000000

ОКВЭД 84.11

Возврат Заказчиком Исполнителю денежных средств, внесенных в качестве обеспечения Договора, гарантийных обязательств, производится в течение [*] дней с даты подписания Заказчиком Акта об оказании Услуг, но не ранее истечения срока гарантийных обязательств, по реквизитам Исполнителя, указанным в Договоре].

[Вариант: Обеспечение Договора, гарантийных обязательств не предоставляется].

2.8. Предоставляемое обеспечение исполнения обязательств по Договору должно покрывать все обязательства Исполнителя по Договору, в том числе уплату штрафных санкций (неустойки, пени, штрафы), возврат аванса по требованию Заказчика в случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Исполнителем своих обязательств по Договору, в том числе покрываемых авансом, а также гарантийные обязательства.

3.1. Исполнитель обязуется оказать Услуги в сроки, указанные в пункте [*] Технического задания [Варианты: Оказание Услуг должно быть начато Исполнителем не позднее [дата/срок после подписания Договора] и завершено не позднее [*]./Исполнитель обязуется приступить к оказанию Услуг [указать дату]. Срок оказания Услуг по Договору составляет [*]].

3.2. Исполнитель вправе оказать Услуги досрочно с письменного согласия Заказчика.

Если Исполнитель не приступает своевременно к оказанию Услуг или оказывает их настолько медленно, что соблюдение сроков, установленных Договором, становится явно невозможным, Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от Договора и потребовать от Исполнителя возмещения убытков и уплаты предусмотренных Договором неустоек.

3.3. Место оказания Услуг - [*].

3.4. Услуги оказываются Исполнителем своими силами, средствами, с использованием собственных материалов и оборудования, если их предоставление Заказчиком прямо не согласовано Сторонами в Договоре или дополнительных соглашениях к нему. Исполнитель несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, а также за использование материалов и оборудования, принадлежащих третьим лицам, без их согласия.

3.5. Привлечение Исполнителем третьих лиц к оказанию Услуг по Договору допускается с письменного уведомления Заказчика [Вариант: с письменного согласия Заказчика, если законодательством Российской Федерации не предусмотрено, что Исполнитель обязан оказать Услуги лично. В запросе Исполнителя о привлечении третьих лиц для оказания Услуг по Договору должно быть указано лицо, привлечение которого предлагается Исполнителем, его реквизиты, условия договора с ним, а также причины, по которым участие данного лица в оказании Услуг является необходимым. Отсутствие ответа Заказчика на запрос Исполнителя о привлечении третьего лица к оказанию Услуг не является согласием на его привлечение].

Исполнитель отвечает перед Заказчиком за надлежащее исполнение Договора третьими лицами, привлеченными к оказанию Услуг по Договору. Заказчик не будет иметь каких-либо обязательств и (или) нести ответственность перед третьими лицами, привлеченными Исполнителем к оказанию Услуг.

3.6. Если при проведении проверки Заказчиком хода и порядка оказания Услуг будут выявлены отступления от Договора, Стороны не позднее дня, следующего за днем выявления таких отступлений, составляют и подписывают акт, в котором отражают выявленные недостатки и сроки их устранения в пределах общего срока оказания Услуг.

3.7. По итогам оказания Услуг [Вариант: По итогам оказания Услуг и по окончании каждого из этапов/отчетных периодов] Исполнитель в срок не позднее [*] направляет Заказчику [указать: перечень отчетных материалов и форму их передачи либо: привести ссылку на соответствующий пункт Договора или Технического задания, в котором они приведены], а также подписанные со своей стороны два экземпляра Акта об оказании Услуг и счет <8> на их оплату. В течение [*] дней после получения указанных документов, Заказчик обязан проверить соответствие оказанных Услуг условиям Договора и возвратить Исполнителю один экземпляр подписанного Заказчиком Акта об оказании Услуг либо направить мотивированный отказ от подписания Акта об оказании Услуг.

3.8. В случае мотивированного отказа Заказчика от подписания Акта об оказании Услуг Стороны не позднее [*] дней с даты получения Исполнителем мотивированного отказа составляют протокол, фиксирующий перечень замечаний и сроки их устранения. В случае отказа Исполнителя от составления и/или подписания протокола или уклонения от его составления и/или подписания в установленный настоящим пунктом срок, Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от Договора и потребовать от Исполнителя возмещения убытков, возврата уплаченных по Договору денежных средств и уплаты предусмотренных Договором неустоек. Неоказанные Услуги либо Услуги, оказанные ненадлежащим образом, Заказчик вправе не принимать и не оплачивать.

После устранения замечаний отчетные документы вновь предъявляются к сдаче Заказчику в порядке, установленном в пункте 3.7 Договора.

3.9. При невозможности исполнения Договора, возникшей по вине Заказчика, либо по обстоятельствам, за которые ни одна из Сторон не несет ответственности, Заказчик оплачивает Исполнителю фактически понесенные и документально подтвержденные расходы Исполнителя, связанные с исполнением Договора. Оплата цены Договора в таком случае не производится.

3.10. Датой исполнения обязательств Исполнителя по Договору считается дата утверждения Заказчиком Акта об оказании Услуг. [Варианты: Датой исполнения обязательств Исполнителя по Договору считается последний день отчетного периода (этапа)/указать иной вариант].

3.11. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникновении обстоятельств, затрудняющих или препятствующих исполнению ими обязательств по Договору. Соответствующее Сообщение должно быть направлено другой Стороне не позднее дня, следующего за днем возникновения таких обстоятельств, посредством электронной почты или факса.

4.1. Исполнитель обязуется:

4.1.1. Оказать Услуги Заказчику надлежащим образом в соответствии с условиями Договора, Технического задания и передать Заказчику все права на результаты Услуг в полном объеме.

4.1.2. В ходе оказания Услуг следовать требованиям законодательства Российской Федерации, обеспечить соблюдение правил техники безопасности, исполнять предписания и требования Органов власти, направляемые в адрес Исполнителя в связи с исполнением Договора. Копии указанных в настоящем пункте требований и предписаний Органов власти должны быть направлены Заказчику не позднее дня, следующего за днем их получения Исполнителем.

При оказании Услуг на территории Заказчика соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, пропускной и внутриобъектовый режимы, установленные Заказчиком, правила техники безопасности, пожарной безопасности, меры санитарно-эпидемиологической безопасности, охраны труда.

4.1.3. Информировать Заказчика об обстоятельствах, препятствующих оказанию Услуг или затрудняющих их оказание, возможных неблагоприятных для Заказчика последствиях исполнения Договора, иных обстоятельствах, которые могут повлиять на надлежащее исполнение обязательств по Договору. Соответствующее Сообщение должно быть направлено Заказчику не позднее дня, следующего за днем возникновения таких обстоятельств.

4.1.4. Бережно относиться к имуществу Заказчика, переданному Исполнителю в связи с исполнением Договора, возвратить указанное имущество Заказчику в том состоянии, в котором Исполнитель его получил, с учетом нормального износа, не позднее дня, следующего за днем окончания оказания Услуг или досрочного прекращения Договора, кроме случаев, когда такое имущество в ходе оказания Услуг подлежит переработке, изменению и т.д. В случаях утраты (в том числе гибели) или повреждения имущества Заказчика, когда наступление таких обстоятельств в ходе исполнения Договора не предусмотрено, Исполнитель обязуется в срок, указанный в претензии Заказчика, возместить ему стоимость утраченного имущества или перечислить Заказчику денежные средства для оплаты его ремонта в размере, указанном в претензии <9>.

4.1.5. Представлять Заказчику отчеты о ходе оказания Услуг с периодичностью [*], а также представлять иную информацию по письменным запросам Заказчика - не позднее [*] дней после получения соответствующего запроса.

4.1.6. Предоставлять представителям Заказчика возможность присутствовать при оказании Услуг, а также предоставлять им для проверки имущество, переданное Заказчиком Исполнителю в рамках Договора, при условии, что соответствующее требование Заказчика получено не позднее чем за [*] дней до предполагаемого осмотра.

4.1.7. Устранять недостатки в Услугах и их результате, на которые указано Заказчиком, не позднее [*] дней после получения соответствующего требования, если иной срок не установлен Заказчиком.

4.1.8. Привлекать к исполнению своих обязательств соисполнителей, обладающих статусом субъектов малого и среднего предпринимательства согласно Федеральному закону от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", который подтверждается наличием сведений в едином реестре таких субъектов, для исполнения не менее [*]% от общего объема Услуг по Договору; предоставить план привлечения соисполнителей по форме, установленной Приложением [*], не позднее [*] дней после заключения Договора <10>.

4.2. Исполнитель вправе:

4.2.1. Привлекать третьих лиц для оказания Услуг в порядке, установленном Договором.

4.2.2. Запрашивать у Заказчика информацию, необходимую для исполнения Договора.

4.2.3. По согласованию с Заказчиком определять способ оказания Услуг в части, не урегулированной Техническим заданием.

4.2.4. Отказаться от исполнения Договора в порядке, предусмотренном Договором, при условии полного возмещения Заказчику убытков. [Вариант: Отказаться от исполнения Договора в порядке, предусмотренном Договором, при условии перечисления Заказчику денежных средств в размере [*]].

4.2.5. По согласованию с Заказчиком осуществлять замену соисполнителя - субъекта малого и среднего предпринимательства, с которым заключается либо ранее был заключен договор субподряда, на другого соисполнителя - субъекта малого и среднего предпринимательства при условии сохранения цены такого договора, либо цены такого договора за вычетом сумм, выплаченных Исполнителем в счет исполненных обязательств, в случае если договор субподряда был частично исполнен.

4.3. Заказчик обязуется:

4.3.1. Передать Исполнителю по акту имущество, перечень которого приведен в Техническом задании. Доставка имущества, указанного в настоящем пункте, до места оказания Услуг производится силами и за счет Исполнителя. Исполнитель несет ответственность за сохранность предоставленных Заказчиком оборудования, материалов, иного имущества, переданного Заказчиком в связи с исполнением Договора. По окончании оказания Услуг или при досрочном прекращении Договора Исполнитель обязуется вернуть имущество Заказчику по акту и представить Заказчику письменный отчет об использовании имущества, переданного Заказчиком, в том числе о материалах Заказчика, израсходованных Исполнителем.

4.3.2. Осуществить приемку результата оказанных Услуг в порядке, установленном Договором.

4.3.3. Оплатить надлежащим образом оказанные и принятые Услуги в порядке, установленном Договором.

4.3.4. Предоставить Исполнителю в целях исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором, рабочие места (помещения и территории) для размещения работников Исполнителя <11>, участвующих в оказании Услуг по Договору, отвечающие санитарным и гигиеническим требованиям, требованиям охраны труда, пожарной и электробезопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации, оборудованные в соответствии с установленными требованиями имуществом, необходимым для оказания Услуг, включая, но не ограничиваясь указанным, офисную мебель, вычислительную и копировально-множительную технику (включая расходные материалы), телефонную связь и доступ к сети "Интернет", электроэнергию, источники электропитания, а также нести расходы по их содержанию и техническому обслуживанию. Стоимость предоставления указанных в настоящем пункте рабочих мест (помещений и территорий) также считается включенной в цену Договора. <12>

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. В любое время проверять ход и качество Услуг, в том числе запрашивать у Исполнителя информацию о ходе оказания Услуг, присутствовать при их оказании, осматривать место оказания Услуг, а также проверять имущество Заказчика, предоставленное Исполнителю в связи с Договором.

4.4.2. Отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных Исполнителем документально подтвержденных расходов, связанных с исполнением Договора.

4.5. Права и обязанности Сторон в отношении РИД <13>.

4.5.1. Исполнитель в течение [*] рабочих дней с даты заключения Договора представляет Заказчику на согласование и утверждение планируемые показатели по оформлению РИД по Договору [Вариант: каждому этапу Договора] с указанием предполагаемого наименования, формы правовой охраны РИД, а также отчетного документа, в котором указанный РИД содержится <14>.

4.5.2. Исключительные права на РИД (включая право на получение патента), в том числе РИД, создание которых не является предметом Договора, принадлежат Заказчику в полном объеме. Исполнитель не вправе их использовать [Варианты: Исполнитель вправе их использовать без согласия Заказчика./Исполнитель не вправе их использовать без согласия Заказчика] <15>.

[Варианты: Исключительные права на РИД (включая право на получение патента), за исключением РИД, создание которых не является предметом Договора, принадлежат Заказчику в полном объеме. Исполнитель не вправе их использовать [Варианты: Исполнитель вправе их использовать без согласия Заказчика./Исполнитель не вправе их использовать без согласия Заказчика]. Исключительные права на РИД, создание которых не является предметом Договора, принадлежат Исполнителю].

[Варианты: Права на РИД, [Варианты: создание которых является предметом Договора/создание которых не является предметом Договора], принадлежат Сторонам совместно. Порядок использования таких РИД и распоряжения правами на такие РИД регулируется соглашением о совместном использовании].

4.5.3. Заказчик для целей выполнения Договора разрешает Исполнителю использовать товарный знак Заказчика [указать: дату и N свидетельства о регистрации товарного знака] (далее - Товарный знак). Исполнитель гарантирует использование Товарного знака в соответствии с [Варианты: требованиями [указать: ссылку на пункт Договора/или Приложения к нему, устанавливающего требования к использованию, например, ссылку на раздел Технического задания, содержащего макеты продукции с использованным Товарным знаком]/макетами, утверждаемыми Заказчиком в порядке, установленном настоящим пунктом Договора. Исполнитель обязуется направлять на согласование Заказчику макеты, дизайн материалов (товаров, документов и проч.), на которых планируется использовать Товарный знак, на адрес электронной почты [*]@roscosmos.ru [рекомендуется также указать срок направления макетов], а также не осуществлять использование Товарного знака на таких материалах до получения согласия Заказчика]. Заказчик вправе на основании письменного запроса проводить проверки качества Услуг, оказываемых Исполнителем с использованием Товарного знака. Расходы на проведение проверки качества несет Заказчик].

5.1. Качество оказываемых Услуг должно отвечать следующим требованиям: [указать: характеристики Услуг, ссылка на Договор и Техническое задание, Технический регламент, ГОСТ и/или руководящие (методические) документы, системы сертификации, система качества услуг Исполнителя и т.п.].

5.2. На результат Услуг гарантийный срок не устанавливается [Вариант: устанавливается гарантийный срок продолжительностью [*] с момента приемки результата Услуг Заказчиком. Гарантийный срок продлевается на период, когда Заказчик не мог пользоваться результатом Услуг из-за обнаруженных в нем недостатков при условии, что Заказчик сообщил Исполнителю об этих недостатках в письменной форме].

5.3. Если после приемки Услуг будет установлено, что они были оказаны некачественно, в том числе с недостатками, которые делают не пригодным для использования результат оказанных Услуг, Заказчик обязан сообщить о выявленных недостатках Исполнителю и вправе на свой выбор и в зависимости от характера недостатков Услуг потребовать от Исполнителя безвозмездного устранения недостатков в определенный им срок, соразмерного уменьшения цены Услуг или может устранить недостатки самостоятельно и/или с привлечением третьих лиц и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов. В последнем случае Исполнитель обязуется возместить документально подтвержденные расходы Заказчика на устранение недостатков в течение [*] дней после получения счета Заказчика на их оплату.

5.4. В случае некачественного оказания Услуг Исполнитель вправе с письменного согласия Заказчика безвозмездно оказать Услуги заново с возмещением Заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков. Если недостатки оказанных Услуг являются неустранимыми или существенными, Заказчик вправе отказаться от Договора в одностороннем порядке и потребовать возмещения убытков.

В случае выявления недостатков оказанных Услуг в период гарантийного обязательства, Заказчик вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Ответственность Исполнителя <15.1>

6.1. За просрочку в оказании Услуг [в том числе каждого этапа оказания Услуг], Исполнитель уплачивает пеню в размере [*] от цены Договора [цены этапа, в отношении которого допущена просрочка] за каждый день просрочки [с условием, что общий размер неустойки не может превышать [*]].

6.2. При нарушении Исполнителем [указать пункты Договора], Исполнитель уплачивает штраф в размере [*] за каждый случай нарушения.

Ответственность Заказчика

6.3. При нарушении Заказчиком сроков оплаты Услуг за каждый день просрочки Заказчик уплачивает неустойку в размере 1/365 ключевой ставки Банка России, действующей на момент возникновения задолженности, от размера платежа [с условием, что общий размер неустойки не может превышать [*]].

7.1. Срок действия Договора устанавливается с даты его заключения и до полного исполнения обязательств Сторонами [Вариант: [ЧЧ.ММ.ГГГГ] включительно [или до достижения максимального значения цены Договора в зависимости от того, какое из событий наступит раньше]. [Вариант: Договор распространяет свое действие на правоотношения Сторон, возникшие с [ЧЧ.ММ.ГГГГ]].

7.2. Для взаимодействия при исполнении Договора, в том числе при обмене сообщениями в связи с исполнением Договора, Исполнитель назначает следующего представителя:

[*]

Адрес: [*]

Электронная почта: [*]

Телефон: [*]

Факс: [*]

7.3. Для взаимодействия при исполнении Договора, в том числе при обмене сообщениями в связи с исполнением Договора, Заказчик назначает следующего представителя:

[*]

Адрес: [*]

Электронная почта: [*]

Телефон: [*]

Факс: [*]

7.4. Договор составлен в [*] имеющих одинаковую юридическую силу экземплярах, по одному для каждой Стороны.

7.5. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации, Положением о закупке товаров, работ, услуг Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" и Условиями.

7.6. Если какая-либо часть Договора будет признана недействительной, Договор будет толковаться и исполняться так, как если бы такая его недействительная часть не существовала.

7.7. Сторонами согласованы и подписаны следующие приложения к Договору, являющиеся его неотъемлемой частью:

Приложение N [*] (Техническое задание);

Приложение N [*] (График оказания Услуг [при необходимости]);

Приложение N [*] (Форма Акта об оказании Услуг);

Приложение N [*] (План привлечения субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства [при необходимости]);

Приложение N [*] (Указать при необходимости).

Приложение N [*]
к Договору оказания услуг
N [*] от [*]

Форма

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
[*]

Приложение N [*]
к Договору оказания услуг
N [*] от [*]

Форма

ГРАФИК
оказания услуг <16>

Приложение N [*]
к Договору оказания услуг
N [*] от [*]

Форма

АКТ
об оказании услуг

Государственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос", именуемая в дальнейшем "Заказчик", в лице [*], действующ[*] на основании [*], с одной стороны, и [*], именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице [*], действующ[*] на основании [*], с другой стороны, далее именуемые при совместном упоминании "Стороны" ("Сторона" - в отношении каждой из Сторон в отдельности), в связи с исполнением Сторонами Договора от [*] N [*] подписали настоящий Акт об оказании Услуг о нижеследующем:

1. Исполнитель по заданию Заказчика оказал, а Заказчик принял следующие Услуги: [*].

2. По итогам оказания Услуг Исполнителем переданы Заказчику следующие документы: [*].

3. Стоимость Услуг, подлежащая оплате на основании данного Акта, составляет [*] рублей, включая НДС в сумме [*].

Перечислен аванс в размере [*] рублей, включая. НДС в сумме [*].

Следует к перечислению [*] рублей, включая НДС в сумме [*].

4. В ходе оказания Услуг созданы (не созданы) результаты интеллектуальной деятельности (РИД): ________ (перечень РИД).

С формой Акта согласны:

Приложение N [*]
к Договору оказания услуг
N [*] от [*]

Форма

ПЛАН
привлечения субподрядчиков/соисполнителей из числа
субъектов малого и среднего предпринимательства <17>

С формой Плана согласны:

--------------------------------

<1> Участки текста, заключенные в квадратные скобки, подразумевают их заполнение пользователем формы, в том числе на основе предложенных вариантов.

<2> Пункт включается, если Услуги предполагают получение материального результата, например, аудиторского заключения, проекта документа, либо путем указания ссылки на пункт Технического задания, в котором приведен перечень материалов, отражающих программный продукт, и форму их выражения, например, дистрибутив программного обеспечения, и т.п.

<3> Пользователь формы включает данное условие в случае, если Решением по цене установлена цена за единицу Услуги.

<4> Пользователь формы включает данное условие в отдельных случаях в договорах, заключаемых с единственным поставщиком, при проведении закупки в соответствии с пунктом 10.7.9 Положения.

<5> Срок оплаты по Договору (отдельному этапу Договора), заключенному по результатам закупки с субъектом малого и среднего предпринимательства, должен составлять не более 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком Акта об оказании Услуг по Договору (отдельному этапу Договора).

<6> Условие об авансировании может сочетаться с условиями о поэтапном оказании Услуг. В таких случаях пользователь формы самостоятельно формулирует условия об оплате, используя комбинации формулировок, приведенные в пункте 2.5 Типовой формы.

<7> Если Договором предусмотрено авансирование согласно этапам исполнения Договора, допускается предоставление обеспечения исполнения Договора в размере такого авансирования до начала исполнения соответствующего этапа Договора.

<8> В случае 100% авансирования счет на оплату по итогам оказания Услуг [и по окончании каждого из этапов] не предоставляется.

<9> Пользователь формы включает дачное условие в случае, если по Договору передается имущество.

<10> Пользователь формы включает данное условие и условие пункта 4.2.5 Договора при проведении закупки в соответствии с подпунктом 19.13.3(3) Положения, если субподрядчик/соисполнитель, привлекаемый к исполнению Договора, является субъектом МСП.

<11> Пользователь формы включает данное условие в случае, если оказание Услуг предполагается на территории Заказчика.

<12> При включении пункта в список согласующих подразделений добавляется Административный департамент Госкорпорации "Роскосмос".

<13> Пользователь формы включает данный подпункт и его подпункты, если Договором прямо предусмотрено (прямо не предусмотрено, но возможно) создание РИД/использование товарного знака Заказчика.

<14> Пользователь формы включает данное условие, если Договором прямо предусмотрено создание РИД.

<15> Перечень вариантов не являются исчерпывающим.

<15.1> В соответствии с подразделом 19.19 Положения включается обязательное условие о неприменении штрафных санкций в связи с нарушением Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, ввиду ограничительных мер в отношении Российской Федерации со стороны недружественных иностранных государств.

<16> Если при оказании Услуг поставляется товар, заполняется информация о стране его происхождения. В случае закупки товара российского происхождения включается информация о реестровых записях товара в соответствии с пунктом 19.18.6 Положения, а также недопустимость замены такого товара при исполнении Договора в соответствии с пунктом 19.18.8 Положения.

<17> Данное приложение заполняется Исполнителем при проведении закупки в соответствии с подпунктом 19.13.3(3) Положения, если субподрядчик/соисполнитель, привлекаемый к исполнению Договора, является субъектом МСП.

<18> Субъект малого и среднего предпринимательства.

1.1. Настоящие общие условия (далее - Условия) применяются к договорам поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, заключенным Госкорпорацией "Роскосмос" в части, не урегулированной соответствующим договором поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг соответственно (далее - Договор), если соответствующий Договор содержит отсылку к Условиям.

1.2. Условия размещены и доступны для ознакомления на официальном Интернет-сайте Госкорпорации "Роскосмос" в разделе "Закупки".

1.3. Условия являются неотъемлемой частью соответствующего Договора с момента его заключения, если соответствующий Договор содержит отсылку к Условиям. Условия применяются к Договору в редакции, действующей на дату его заключения.

1.4. При противоречии отдельных положений Условий и Договора, применяются соответствующие положения Договора.

1.5. Если Договором предусмотрено, что Госкорпорация "Роскосмос" для целей исполнения Контрагентом своих обязательств по Договору разрешает Контрагенту использовать товарные знаки, правообладателем которых является Госкорпорация "Роскосмос" (далее - Товарные знаки), использование Контрагентом Товарных знаков осуществляется в порядке, предусмотренном Договором. Такое использование Контрагентом Товарных знаков, в том числе путем их нанесения на товары, является использованием Товарных знаков под контролем Госкорпорации "Роскосмос" как правообладателя.

Если Договором не предусмотрено иное, Условия и Договор не предоставляют Контрагенту права использовать Товарные знаки Госкорпорации "Роскосмос", в том числе зарегистрированный 03.07.2019 (свидетельство N 718201), или их части каким бы то ни было образом самостоятельно или предоставлять право на их использование третьим лицам в целях, не связанных с исполнением Договора.

Использование Контрагентом Товарных знаков иными способами и/или для целей, выходящих за пределы предмета Договора, подлежат урегулированию в отдельных лицензионных договорах (соглашениях).

2.1. Следующие термины используются в тексте Условий и Договора в значениях, указанных ниже:

"Контрагент" - поставщик, исполнитель или подрядчик в соответствующем Договоре.

"Корпорация", "Заказчик" - Государственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос", выступающая покупателем или заказчиком в соответствующем Договоре.

"Органы власти" - органы государственной и муниципальной власти Российской Федерации, их должностные лица, а также иные организации и лица, обладающие полномочиями принимать решения и издавать указания, обязательные для сторон.

"Положение" - Положение о закупке товаров, работ, услуг Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос", утверждаемое наблюдательным советом Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос", с учетом дополнений и изменений к нему. При утверждении нового Положения в период действия Договора, оно подлежит применению к отношениям сторон с даты его введения в действие.

"РИД" - результат интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации.

"Сообщения" - заявления, уведомления, извещения, требования, претензии или иные юридически значимые сообщения, направляемые сторонами друг другу в связи с Договором; указание в Договоре на осуществление сторонами действий по уведомлению, извещению, направлению запроса и т.п. предполагает направление ими соответствующих Сообщений. Если иное прямо не указано в Договоре, любые Сообщения в связи с Договором направляются сторонами друг другу в письменной форме (включая направление по электронным каналам связи).

Другие термины, не определенные в настоящем разделе, трактуются в соответствии с Договором, законодательством Российской Федерации и Положением.

2.2. Сроки, указанные в Условиях, Договоре включают последний день соответствующего срока. При указании по тексту Договора срока в днях предполагается, что срок исчисляется в календарных днях, если иное не указано в Условиях или Договоре.

Указание в Условиях, Договоре на документ подразумевает его оригинал, если иное прямо не указано в Договоре.

Употребление в Условиях, Договоре слов "в том числе", "включая" (или аналогичных выражений) не подразумевает каких-либо ограничений.

3.1. Корпорация заключает Договор исходя из того, что:

3.1.1. Информация, сообщенная Контрагентом в связи с заключением Договора, является правдивой, точной, полной и не вводящей в заблуждение.

3.1.2. Контрагент (работники Контрагента) отвечает требованиям, предъявляемым к участникам закупки в соответствии с Положением, извещением, документацией о закупке, в том числе требованиям, установленным в соответствии с законодательством, если законодательством установлены специальные требования, касающиеся исполнения обязательств по Договору.

3.1.3. Контрагент вправе заключить Договор и связанные с его заключением документы и исполнять свои обязательства по нему, в том числе, если применимо, им соблюдены все процедуры и получены все согласия, предусмотренные законодательством, учредительными и внутренними документами Контрагента. Если для Контрагента заключение Договора является сделкой, требующей одобрения (разрешения, согласования и т.п.) органами его управления и/или третьего лица, Контрагент заверяет Корпорацию в том, что необходимые одобрения и/или согласования получены в установленном порядке и могут быть представлены Корпорации по ее запросу.

3.1.4. Заключение и исполнение обязательств по Договору не приведет к нарушению любого положения учредительных и внутренних документов Контрагента; не приведет к нарушению или не будет представлять собой неисполнение любого соглашения, обязательного для Контрагента; не приведет к нарушению любого приказа, решения или постановления любого суда, административного или регулирующего органа, или учреждения, которые являются обязательными для Контрагента.

3.1.5. Лицо, действующее от имени Контрагента при заключении Договора, должным образом уполномочено на подписание Договора.

3.1.6. В случае поставки товара Контрагент заверяет, что имеет право распоряжаться товаром путем заключения Договора. Товар свободен от прав и притязаний третьих лиц, не отчужден и не подлежит отчуждению третьим лицам по каким-либо основаниям, не является предметом судебного или иного спора, не находится в залоге, под арестом; право собственности Контрагента на товар не обременено каким-либо иным способом.

4.1. Финансирование Договора осуществляется за счет собственных средств Корпорации.

4.2. Оплата товара, работы, услуги производится в рублях.

4.3. Денежные средства перечисляются Корпорацией по реквизитам, указанным в Договоре. Корпорация считается исполнившей обязанность по оплате с момента списания денежных средств с ее расчетного счета. В случае неуведомления Корпорации об изменении Контрагентом реквизитов она признается исполнившей свою обязанность по оплате надлежащим образом при условии перечисления денежных средств согласно реквизитам, указанным в Договоре. Уведомление об изменении реквизитов составляется в произвольной форме на фирменном бланке Контрагента, заверяется подписями руководителя Контрагента (иного уполномоченного лица) и главного бухгалтера Контрагента и печатью Контрагента (при наличии).

4.4. Копии документов, подтверждающие право на освобождение Контрагента от уплаты НДС, должны быть представлены Корпорации до подписания Договора.

4.5. Счет-фактура представляется Контрагентом в случаях и в сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

5.1. Все использованные и созданные при выполнении Договора охраняемые или способные к правовой охране РИД подлежат отражению в отчетной документации.

5.2. Если Договором не предусмотрено иное, исключительные права на РИД (при их возникновении), полученные при исполнении Договора, в том числе право на получение патента, принадлежат Корпорации в полном объеме, и Контрагент не вправе их использовать для собственных нужд.

5.3. Если Договором предусмотрена возможность привлечения Контрагентом третьих лиц для целей выполнения обязательств по Договору, Контрагент обязан включать в условия договоров с третьими лицами условия закрепления прав на созданные при выполнении Договора РИД, в том числе результаты, способные к правовой охране в качестве РИД, соответствующие Условиям и Договору.

5.4. Контрагент при исполнении Договора не будет использовать никакие элементы в нарушение прав третьих лиц, и полученные в результате исполнения Договора РИД будут свободными от интеллектуальных прав третьих лиц, включая работников Контрагента и (или) других лиц, чьим творческим трудом они созданы. В случае если гарантии, содержащиеся в данном пункте Условий, будут нарушены, Контрагент обязуется принять меры, которые обеспечат Корпорации беспрепятственное использование результатов, полученных по Договору, в том числе РИД (включая урегулирование за счет Контрагента имущественных требований работников Контрагента и (или) других лиц, чьим творческим трудом созданы РИД). Соответствующие меры по исправлению возникшей ситуации осуществляются Контрагентом за свой счет.

5.5. Контрагент уведомляет Корпорацию (Центр учета и анализа результатов научно-технической деятельности Госкорпорации "Роскосмос") о каждом полученном при выполнении Договора (договоров, заключенных в рамках его выполнения), охраноспособном (охраняемом) РИД (по форме, установленной приложением N 1 к Условиям) в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения уведомления от его автора с обоснованием порядка использования РИД и предложением по его охране; Контрагент обязан сохранять конфиденциальность в отношении полученных РИД до установления в соответствии с решением Корпорации режима их правовой охраны.

В случае получения от Корпорации замечаний к уведомлению и/или приложениям к нему, Контрагент устраняет их и направляет в Корпорацию скорректированные материалы в течение:

5 (пяти) рабочих дней с даты поступления замечаний Корпорации Контрагенту, если правки носят технический характер, а доработанные материалы направляются в электронном виде с соблюдением требований по обращению с информацией ограниченного доступа;

10 (десяти) рабочих дней с даты поступления замечаний Корпорации в иных случаях.

5.6. В дополнение к разделу 3 Условий Контрагент заверяет Корпорацию в том, что:

5.6.1. При исполнении Договора не используются никакие РИД в нарушение прав третьих лиц.

5.6.2. Все созданные в рамках исполнения Договора РИД, исключительные права на такие результаты, принадлежащие Корпорации, а также материальные носители, в которых выражены указанные результаты, свободны от каких-либо обременений и не нарушают прав третьих лиц.

5.6.3. Урегулирует своими силами и за свой счет вопросы выплаты вознаграждения третьим лицам, в том числе соисполнителям (субподрядчиками), физическим лицам (авторам) РИД, связанных с выполнением Договора, включая:

5.6.3.1. Выплату авторского вознаграждения работникам Контрагента, привлеченным к выполнению Договора по служебному заданию или в рамках выполнения трудовых обязанностей.

5.6.3.2. Выплату вознаграждения третьим лицам, привлеченным к исполнению Договора в рамках гражданско-правовых договоров, в том числе за участие в выполнении Договора, передачу прав на РИД.

5.6.3.3. Согласование с авторами соответствующих объектов авторских прав, созданных при исполнении Договора и исключительные права на которые принадлежат Корпорации единолично или совместно с Контрагентом, права Корпорации:

использовать указанные объекты авторских прав без указания имен их авторов;

осуществить обнародование указанных объектов авторских прав любым способом и в любой форме;

вносить в указанные объекты авторских прав изменения, сокращения, дополнения, снабжать иллюстрациями, предисловием, послесловием, комментариями или какими бы то ни было пояснениями.

5.7. Контрагент обязан согласовать с Корпорацией (Центр учета и анализа результатов научно-технической деятельности Госкорпорации "Роскосмос") использование РИД, исключительные права на которые принадлежат Контрагенту или третьим лицам, а также порядок и условия приобретения прав на их использование. Если в ходе выполнения работ (оказания услуг) по Договору предусмотрено создание программы для ЭВМ, базы данных (далее - программный продукт), установка и эксплуатация программного продукта в целом, как и установка и эксплуатация отдельных частей программного продукта не должны сопровождаться предъявлением дополнительных требований к покупке лицензий (прав использования) на программное обеспечение (программы для ЭВМ, базы данных) Контрагента и (или) сторонних производителей, кроме программного обеспечения, явно указанного в Договоре.

Если Договором не предусмотрено иное, Контрагент обязан обеспечить предоставление Корпорации прав на полученные или использованные РИД, исключительные права на которые принадлежат Контрагенту или третьим лицам, в объеме, достаточном для использования и (или) обеспечения гражданского оборота любых результатов, созданных в рамках выполнения Договора.

5.8. Если предметом Договора являются НИР, ОКР, НИОКР либо их выполнение предусмотрено Договором, исходя из характера оказываемых услуг (выполняемых работ), Контрагент обязан проводить в процессе исполнения Договора патентные исследования в соответствии с ГОСТ Р 15.011-96 "Система разработки и постановки продукции на производство. Патентные исследования. Содержание и порядок проведения" либо иным стандартом, принятым взамен указанного.

6.1. Контрагент и Корпорация при исполнении Договора обязаны соблюдать требования Закона Российской Федерации от 21.07.1993 N 5485-1 "О государственной тайне", Федерального закона от 27.07.2006 N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", Федерального закона от 29.07.2004 N 98-ФЗ "О коммерческой тайне", Инструкции, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 05.01.2004 N 3-1, Инструкции о порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к государственной тайне, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2010 N 63, Положения о порядке обращения со служебной информацией ограниченного распространения в федеральных органах исполнительной власти, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 03.11.1994 N 1233, и иных нормативных правовых актов в области защиты информации и сведений, составляющих государственную тайну.

6.2. Контрагент и Корпорация при исполнении Договора обязуются не раскрывать третьим лицам сведений, составляющих государственную, служебную и иную охраняемую законом тайну.

6.3. Контрагент и Корпорация обязуются обеспечивать конфиденциальность информации, относящейся к Договору и его исполнению, кроме информации, которая не может являться конфиденциальной в силу законодательства Российской Федерации. К конфиденциальной информации относится информация, полученная сторонами друг от друга при заключении и исполнении Договора, и обозначенная ими в таком качестве. Факт заключения и исполнения Договора не является конфиденциальным.

6.4. Конфиденциальная информация предназначена исключительно для сторон, не может быть полностью (частично) передана (опубликована, разглашена) третьим лицам или использована каким-либо иным способом с участием третьих лиц без согласия сторон, если Договором не предусмотрено иное.

6.5. Контрагент обязан обеспечить сохранение получаемой от Корпорации конфиденциальной информации привлекаемыми к исполнению Договора работниками Контрагента, его представителями и консультантами (лицами, привлекаемыми для оказания юридических, бухгалтерских, аудиторских и прочих консультационных услуг); при этом Контрагент несет ответственность за действия (бездействие) таких лиц как за свои собственные.

6.6. Предусмотренные настоящим разделом Условий обязательства в отношении конфиденциальной информации действуют в течение срока исполнения Договора, а также в течение 5 (пяти) лет, исчисляемых со дня, следующего за днем, когда действие Договора истекло или было прекращено по любым основаниям.

6.7. Положения настоящего раздела Условий не распространяются на случаи раскрытия конфиденциальной информации по мотивированным запросам Органов власти в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. В этом случае при предъявлении требования о ее раскрытии к Контрагенту последний обязан до раскрытия конфиденциальной информации согласовать с Корпорацией объем и характер предоставляемой информации, порядок ее раскрытия, а также обеспечить Корпорации возможность участия в оспаривании требования Органа власти в случае его необоснованности.

6.8. Использование информации о Договоре, в том числе о его сторонах и условиях, в рекламных и иных аналогичных целях осуществляется с письменного согласия другой стороны.

6.9. В случае заключения сторонами отдельного соглашения о конфиденциальности, стороны обязуются обеспечить конфиденциальность информации, относящейся к Договору, его условиям и исполнению, Условиям в соответствии с соглашением о конфиденциальности, заключенным между ними.

7.1. Неустойки (штрафы и пени) за нарушение Договора, а также иные суммы, подлежащие перечислению в связи с нарушением Договора, должны быть перечислены стороной, допустившей нарушение Договора, в срок, указанный в соответствующем требовании другой стороны.

7.2. Уплата стороной неустоек и возмещение ущерба (убытков) другой стороне за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по Договору не освобождает сторону от исполнения обязательства, если стороны не договорились об ином.

7.3. Контрагент принимает на себя обязательство возместить Корпорации:

7.3.1. Имущественные потери в размере затрат, понесенных в связи с выплатой Корпорацией любых денежных сумм третьим лицам, если такие выплаты явились следствием публично-правовых обязанностей Контрагента в связи с Договором, в частности, если соответствующие расходы были произведены Корпорацией при доначислении Корпорации налогов и других обязательных платежей или привлечении Корпорации к ответственности по решениям Органов власти;

7.3.2. Убытки, понесенные в связи с выплатой Корпорацией любых денежных сумм третьим лицам, если такие выплаты явились следствием ненадлежащего исполнения Контрагентом Договора, в частности, если соответствующие расходы были произведены Корпорацией при причинении вреда (ущерба) третьим лицам вследствие недостатков товара, работы, услуги, за которые отвечает Контрагент.

Соответствующие суммы подлежат перечислению Контрагентом в срок, указанный в требовании Корпорации.

7.4. Корпорация имеет право не оплачивать товар, работу, услугу до получения от Контрагента начисленных в соответствии с Договором, Условиями неустоек и иных сумм, подлежащих перечислению Корпорации по условиям Договора, Условий либо удержать их из денежных средств, причитающихся Контрагенту в соответствии с Договором или зачесть против требования Контрагента об оплате товара, работы, услуги и/или иных сумм в соответствии с Договором.

7.5. Контрагент принимает на себя обязательство возместить Корпорации убытки, в том числе оплатить ремонтные работы по устранению нанесенного Контрагентом либо работниками Контрагента ущерба имуществу Корпорации, переданному (предоставленному) Контрагенту в связи с исполнением Договора включая, но не ограничиваясь указанным: рабочие места, предоставленные для размещения работников Контрагента, офисную мебель, вычислительную и копировально-множительную технику (включая расходные материалы), телефонные аппараты.

7.6. В случае предъявления к Корпорации третьими лицами, в том числе работниками Контрагента, претензий, заявлений, жалоб о нарушении прав, в том числе интеллектуальных прав, в связи с использованием или распоряжением правом в отношении любого РИД, созданного (поставленного) в рамках выполнения Договора, а также в связи с исполнением Договора, в том числе связанного с использованием Контрагентом любого РИД, не связанных с обращением в судебные и (или) административные органы. Контрагент обязуется урегулировать такие претензии, заявления, жалобы своими силами и за свой счет.

7.7. Если в соответствии с Договором исключительные права и права на получение патента на РИД подлежат закреплению за Корпорацией единолично или совместно с Контрагентом, то в случаях подачи Контрагентом при указанных условиях в патентное ведомство заявления о выдаче патента (свидетельства) на РИД, не содержащего в составе заявителей (правообладателей) Корпорацию, или получения Контрагентом патента (свидетельства) на РИД, не содержащего в составе патентообладателей (правообладателей) Корпорацию, Контрагент обязан по согласованию с Корпорацией и за свой счет принять все необходимые меры для устранения указанных в настоящем пункте нарушений и выплатить по требованию Корпорации штраф в размере 10 (десяти) процентов от цены Договора (если иной размер штрафа не установлен Договором) за каждый случай нарушения.

7.8. Контрагент за неисполнение условия о привлечении к исполнению Договора соисполнителей (субподрядчиков) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства и о сроке оплаты оказанных ими Услуг, уплачивает Корпорации по ее требованию штраф в размере 5 (пяти) процентов объема такого привлечения, установленного Договором, за исключением случаев, когда законодательством Российской Федерации либо Договором установлен иной порядок начисления штрафов.

8.1. Сторона, допустившая неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по Договору, освобождается от ответственности, если такое неисполнение или ненадлежащее исполнение вызвано обстоятельствами непреодолимой силы, то есть чрезвычайными и непредотвратимыми при данных условиях обстоятельствами, возникшими после заключения Договора, в том числе наводнениями, землетрясениями и другими стихийными бедствиями, пожарами, эпидемиями, эмбарго, военными конфликтами.

8.2. О возникновении и прекращении действия обстоятельств непреодолимой силы стороны уведомляют друг друга в письменной форме в течение 5 (пяти) дней с момента их возникновения или прекращения. Факт возникновения и прекращения таких обстоятельств должен быть документально удостоверен уполномоченным Органом власти или уполномоченной организацией.

8.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют дольше 30 (тридцати) дней, каждая из сторон сможет заявить о расторжении Договора, сообщив об этом другой стороне не позднее чем за 10 (десять) дней до даты расторжения. При расторжении Договора по правилам настоящего раздела Условий ни одна из сторон Договора не вправе требовать от другой стороны возмещения убытков, причиненных расторжением Договора.

9.1. При возникновении между сторонами любых споров в связи с Договором, Условиями, в том числе вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Договору, Условиям, соблюдение претензионного порядка является обязательным.

Претензия должна содержать:

9.1.1. Обоснование претензии.

9.1.2. Соответствующие требования, а при денежном исчислении - их сумму с расчетом по каждому отдельному виду требования (факту нарушения).

9.1.3. Почтовый адрес (номер факса) для направления ответа на претензию.

9.1.4. Список прилагаемых документов.

9.1.5. Реквизиты счета для перечисления денежных средств (при денежном исчислении предъявленных требований).

9.1.6. Дату составления претензии.

К претензии должны быть приложены копии документов, подтверждающих обоснованность претензии.

Претензия, оформленная и/или направленная с нарушением требований, установленных настоящим пунктом Условий, возвращается вместе с приложенными документами и указанием причин возврата не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня ее получения.

9.1.7. Претензия подлежит рассмотрению стороной, получившей ее, в течение 10 (десяти) рабочих дней. Письменный ответ на претензию должен быть отправлен стороне, направившей ее, до истечения указанного срока.

9.1.8. Если спор не урегулирован сторонами Договора в срок, указанный в настоящем пункте Условий, заинтересованная сторона вправе обратиться за его разрешением в Арбитражный суд города Москвы, если в Договоре не установлена иная подсудность спора, или если иная подсудность спора не установлена законодательством Российской Федерации.

10.1. Сообщения, направляемые сторонами в связи с Договором, Условиями, влекут для адресата юридически значимые последствия с момента их доставки сторонам или их представителям, указанным в Договоре.

Стороны обязуются сообщать друг другу об изменении своих реквизитов, а также реквизитов своих представителей, в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней после того, как соответствующее изменение имело место. Сторона, не исполнившая данную обязанность, считается получившей Сообщение другой стороны, если оно направлено по адресам, указанным в Договоре.

10.2. Сообщения подлежат направлению:

путем вручения под расписку;

по почте - заказным письмом с уведомлением о вручении или курьерской службой с доказательством его доставки адресату;

посредством факсимильной связи или электронной почты при условии получения подтверждения доставки Сообщения адресату.

Если иное не указано в Договоре, каждое Сообщение подлежит обязательному направлению способами, указанными в абзацах 3 и 4 настоящего пункта Условий.

10.3. Сообщение считается доставленным, если оно:

10.3.1. Поступило адресату одним из способов, указанных в настоящем разделе Условий. Датой уведомления в таких случаях признается дата получения (вручения) Сообщения адресату.

10.3.2. По обстоятельствам, зависящим от адресата, Сообщение не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним. К таким обстоятельствам относятся: отказ от получения Сообщения при условии, что отказ зафиксирован организацией почтовой связи или курьерской службой; несмотря на почтовое извещение или извещение курьерской службы, адресат не явился за получением Сообщения, о чем организация почтовой связи или курьерская служба уведомила отправителя; Сообщение не вручено в связи с отсутствием адресата по адресу, указанному в Договоре, о чем организация почтовой связи или курьерская служба уведомила отправителя. В случаях, предусмотренных настоящим подпунктом Условий, датой надлежащего уведомления признается дата по истечении 5 (пяти) рабочих дней с даты направления стороне Сообщения.

11.1. Договор действует со дня подписания до момента надлежащего исполнения сторонами обязательств, если Договором не установлено иное. Истечение срока действия Договора не влечет прекращения обязательств сторон, не исполненных на день прекращения Договора, в том числе гарантийных, а также ответственности за нарушение его условий.

11.2. Изменение Договора допускается в случаях, предусмотренных Положением, и оформляется дополнительным соглашением к Договору.

11.3. В случае если обеспечение, представленное Контрагентом, перестало действовать, Контрагент обязан в порядке и сроки, установленные извещением, документацией о закупке, предоставить новое обеспечение исполнения Договора, которое соответствует требованиям, установленным Положением, извещением, документацией о закупке.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Контрагентом обязательств по Договору Корпорация обязана в одностороннем порядке удержать обеспечение Договора и/или гарантийных обязательств в размере, равном размеру имущественных требований Корпорации к Контрагенту.

В ходе исполнения Договора Контрагент вправе предоставить обеспечение Договора, уменьшенное на размер выполненных по Договору обязательств, а также изменить способ обеспечения Договора.

11.4. Корпорация вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в случаях, предусмотренных Положением, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в том числе при существенном нарушении условий Договора Контрагентом.

Если Договором не установлено иное, нарушение Договора Контрагентом предполагается существенным в случаях:

11.4.1. Поставки товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в течение 5 (пяти) рабочих дней.

11.4.2. Неоднократного нарушения сроков поставки товара более чем на 5 (пять) рабочих дней в каждом случае нарушения.

11.4.3. Выполнения работ (оказания услуг), качество которых не отвечает требованиям Договора и недостатки выполненных работ (оказанных работ) являются неустранимыми или существенными для договоров выполнения работ (оказания услуг).

11.4.4. Нарушения срока(-ов) выполнения работ (оказания услуг) более чем на п (Пять) рабочих дней в каждом случае нарушения.

Договором могут быть установлены иные сроки, отличные от указанных в подпунктах пункта 11.4 Условий.

11.5. Контрагент вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в том числе при существенном нарушении условий Договора Корпорацией, если такой отказ Контрагента предусмотрен Договором.

Если Договором не установлено иное, нарушение Договора Корпорацией предполагается существенным в случае неоднократного (2 раза подряд и более) нарушения сроков оплаты товара, работ, услуг более чем на 15 (пятнадцать) рабочих дней в каждом случае нарушения;

11.6. Сообщение об одностороннем отказе от исполнения Договора направляется другой стороне одним из способов, указанных в разделе 10 Условий, если иное не установлено в Договоре.

Договор считается расторгнутым через 30 (тридцать) календарных дней с даты надлежащего уведомления, если иной срок не установлен Договором.

11.7. Расторжение Договора не освобождает стороны от ответственности по обязательствам до полного проведения ими (сторонами) взаиморасчетов и погашения задолженностей.

11.8. При расторжении Договора Корпорация обязана произвести необходимые расчеты и представить Контрагенту акт сверки взаиморасчетов (по форме, установленной приложением N 2 к Условиям, если иная форма акта сверки не установлена Договором) за поставленный и принятый на момент расторжения Договора товар либо за выполненные (оказанные) и принятые на момент расторжения Договора работы (услуги).

12.1. Стороны подтверждают соблюдение ими требований законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции.

Стороны, их аффилированные лица, работники, а также лица, действующие от имени и по поручению сторон, не получали, не соглашались на получение и не будут получать прямо или косвенно денежные средства или иные блага за предоставление каких-либо неправомерных преимуществ или достижение иных неправомерных целей при заключении и/или исполнении Договора, а также не предоставляли, не предлагали предоставить и не будут предоставлять или предлагать предоставить денежные средства или иные блага любым лицам для оказания влияния на их действия и/или решения для достижения неправомерных целей в связи с Договором.

12.2. При установлении факта нарушения пункта 12.1 Условий или возникновения риска такого нарушения сторона обязуется письменно сообщить об этом другой стороне с приложением документов, дающих основания предполагать, что такое нарушение произошло или может произойти, а также вправе приостановить исполнение по Договору до получения ответа от другой стороны.

12.3. В случае нарушения одной стороной положений пункта 12.2 Условий и/или неполучения другой стороной ответа на указанное в пункте 12.2 Условий Сообщение в течение 10 (Десяти) дней с даты его доставки, другая сторона вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке, а также требовать возмещения причиненных ей убытков.

13.1. Условия и Договор регулируются и толкуются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

13.2. Стороны обязуются не позднее 3 (трех) дней со дня наступления соответствующего обстоятельства сообщать друг другу об изменениях в своем правовом положении, в том числе о принятых решениях о реорганизации или ликвидации стороны, отзыве или прекращении срока действия лицензии, сертификата, разрешения, требуемых для исполнения Договора.

13.3. Не допускается перемена стороны по Договору, за исключением случаев, указанных в Положении.

13.4. Если какая-либо часть Условий будет признана недействительной, Условия будут толковаться и исполняться так, как если бы такая их недействительная часть не существовала.

Приложения: 1. Форма уведомления Заказчика о получении результата интеллектуальной деятельности, способного к правовой охране.

2. Форма акта сверки взаиморасчетов.

                              УВЕДОМЛЕНИЕ <1>
                                 Заказчика
           о получении результата интеллектуальной деятельности,
                       способного к правовой охране

           I. ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. Настоящим информирую Вас о том, что в ходе выполнения работ ____________
___________________________________________________________________________
                    (указывается наименование договора)
Шифр: _____________________________________________________________________
Наименование ФКП/ФЦП: _____________________________________________________
Сроки выполнения работ: ___________________________________________________
Номер и дата договора: ________________________
Номер этапа договора: _________________________
___________________________________________________________________________
(основание для заключения Договора: ФЦП, международные обязательства и др.)
создан:

┌─┐
│ │ охраняемый результат интеллектуальной деятельности:
└─┘

___________________________________________________________________________
(указывается   вид  охраняемого  результата  интеллектуальной  деятельности
согласно  статье 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее -  (далее - ГК
РФ),  за  исключением  изобретения, полезной модели, промышленного образца,
секрета производства (ноу-хау)

┌─┐
│ │ результат, способный к правовой охране в качестве:
└─┘

┌─┐             ┌─┐                 ┌─┐                       ┌─┐
│ │ изобретения │ │ полезной модели │ │ промышленного образца │ │ ноу-хау
└─┘             └─┘                 └─┘                       └─┘

┌─┐                   ┌─┐             ┌─┐
│ │ программы для ЭВМ │ │ базы данных │ │ произведения науки
└─┘                   └─┘             └─┘

┌─┐
│ │ иное __________________________________________________________________
└─┘
___________________________________________________________________________
(полное наименование результата интеллектуальной деятельности, далее - РИД)
при выполнении:

┌─┐
│ │        научно-исследовательских работ (далее - НИР);
└─┘

┌─┐
│ │        опытно-конструкторских и технологических работ (далее - ОКР);
└─┘

┌─┐        научно-исследовательских,        опытно-конструкторских        и
│ │        технологических работ (далее - НИОКР);
└─┘

┌─┐
│ │        ________________________________________________________________
└─┘             (указывается иной предмет в соответствии с условиями
                    заключенного договора, контракта, соглашения)
по теме: __________________________________________________________________
                     (полное наименование темы НИР, ОКР и т.п.)
РИД создан в результате доработки <2>:
___________________________________________________________________________
   (указывается вид, наименование РИД, номер и дата охранного документа
     (при наличии) и реквизиты договора, в рамках которого он создан)

2. Заказчик:
  Тематическое подразделение: _____________________________________________
 (указывается структурное подразделение Заказчика, инициирующее заключение
     Договора (контракта, соглашения) и несущее ответственность за его
                         заключение и исполнение)
3. Исполнитель: ___________________________________________________________

4. Организация, создавшая РИД, способный к правовой охране:
___________________________________________________________________________

5. Правообладатель по условиям Договора:
___________________________________________________________________________

6. Распределение прав на РИД:

┌─┐
│ │          в соответствии с ____________ Договора;
└─┘

┌─┐
│ │          по иным основаниям:
└─┘
___________________________________________________________________________

6.1.  Право  на  получение  патента  на  изобретение,  полезную  модель или
промышленный образец принадлежит:
1. _______________________________________________________________
2. _______________________________________________________________

7. Автор(ы) РИД

Гарантии:
Исполнитель подтверждает, что:
в  пункте  7 настоящего уведомления без исключений указаны все авторы РИД -
граждане, творческим трудом которых создан РИД;
все указанные в уведомлении авторы РИД проинформированы о том, что согласно
статье   1228  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации  не  признаются
авторами РИД граждане, не внесшие личный творческий вклад в создание такого
результата,   в   том   числе  оказавшие  его  автору  только  техническое,
консультационное,  организационное  или  материальное содействие или помощь
либо  только  способствовавшие  оформлению  прав на такой результат или его
использованию,  а  также  граждане, осуществлявшие контроль за  выполнением
соответствующих  работ,  и  что  включение в состав авторов лиц, не внесших
личный   творческий   вклад   в  создание  РИД  будет  являться  нарушением
федерального  закона  и  влечет  ответственность  в  порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

8. Патентные исследования, связанные с РИД:
┌─┐
│ │     проводились
└─┘
Новизна  созданного  РИД  подтверждена  проведенным  патентным  поиском  по
состоянию на "__" ___________ 20__ г. (отчетом  о  патентных  исследованиях
N ____ от "__" ________ 20__ г.).
       ┌─┐
Вывод: │ │        отвечает критериям патентоспособности
       └─┘
       ┌─┐
       │ │        не отвечает критериям патентоспособности
       └─┘

┌─┐
│ │     проведены не были:
└─┘
___________________________________________________________________________
(указывается причина)

9. Описание созданного РИД
___________________________________________________________________________
(рекомендуется  изложить  краткое  описание  РИД.  Описание может содержать
указание  на  наименование  области  техники  применения  РИД,  на  объекты
техники,  технологические  или  иные процессы, для  которых создавался  или
может  быть использован  РИД, описание задачи, на решение которой направлен
результат,  определение  новизны  и преимуществ разработанного технического
решения,  характеристику отличий данного результата от ближайших аналогов и
т.п.  Если  РИД  является  секретом производства (ноу-хау), то его сущность
в уведомлении не раскрывается  и  сведения  о  нем  указываются  исходя  из
обеспечения сохранения конфиденциальности секрета производства (ноу-хау)
10. Сведения об организации - разработчике РИД

 11. Технико-экономические и другие преимущества РИД
___________________________________________________________________________
 12.  Области  науки и техники, в которых возможно применение созданного РИД
 способного к правовой охране
___________________________________________________________________________
 13. Назначение РИД:
  ┌─┐
  │ │        военное, специальное, двойное назначение
  └─┘

  ┌─┐
  │ │        гражданское назначение
  └─┘

 В Случае выбора военного, специального, двойного назначения, укажите пункт
 перечня  продукции   военного   назначения,    двойного   применения   или
 специального назначения  согласно   российскому       законодательству   и
 соответствующий нормативный правовой акт Российской Федерации <4>
___________________________________________________________________________
                            (указать полностью)

14. Категория сведений <5>: _______________________________________________

II. ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ РИД

15. Исключительное право на РИД предлагается оформить на:

┌─┐
│ │      Госкорпорацию "Роскосмос";
└─┘

┌─┐
│ │      Исполнителя;
└─┘

┌─┐
│ │      совместно на указанных лиц;
└─┘

┌─┐
│ │      другое:
└─┘
         __________________________________________________________________
                                      (описание)

16. Наиболее целесообразной формой правовой охраны созданного РИД является:

┌─┐     подача в установленном порядке заявки на выдачу патента в отношении
│ │     РИД:
└─┘
        ┌─┐
        │ │       только в Российской Федерации;
        └─┘

        ┌─┐
        │ │       в Российской Федерации и за рубежом:
        └─┘
                  _________________________________________________________
                     (при выборе зарубежного патентования дополнительно
                   указываются обстоятельства, обосновывающие такой выбор,
                   а также рекомендуемые страны и процедуры патентования)

┌─┐
│ │      обеспечение охраны в качестве секрета производства (ноу-хау);
└─┘

┌─┐
│ │      обеспечение правовой охраной РИД  в  силу  закона.  Исключительные
└─┘      права на РИД возникают с момента его создания. Государственная или
         иная регистрация РИД нецелесообразна, соблюдение  каких-либо  иных
         формальностей не требуется;

┌─┐
│ │      обеспечение   добровольной    (по    желанию      правообладателя)
└─┘      государственной или иной регистрации  РИД  и  получение документа,
         удостоверяющего исключительное право на РИД:

         ┌─┐        государственная   регистрация  в  Российской  Федерации
         │ │        в   федеральном   органе   исполнительной   власти   по
         └─┘        интеллектуальной собственности;

         ┌─┐
         │ │        иное:
         └─┘
                    _______________________________________________________
                       (указываются иные предложения и обстоятельства,
                      описывающие существо и обосновывающие такой выбор)

17.  Предлагаемый  порядок  использования, включая технологические или иные
процессы, для которых создавался или может быть использован РИД:
___________________________________________________________________________
18. Обоснование предлагаемого порядка использования РИД:
___________________________________________________________________________
19. Предполагаемый срок полезного использования составляет <6>:
___________ месяцев.

III. СВЕДЕНИЯ О ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ СТОИМОСТИ РИД

Стоимость РИД по состоянию на "__" ________ 20__ г. составляет ____________
рублей. Расчет проведен по ______________________________________ методу.

IV. СВЕДЕНИЯ О ДОКУМЕНТАЦИИ, СОДЕРЖАЩЕЙ РЕЗУЛЬТАТ
Документация,    содержащая   рассматриваемый   охраноспособный   результат
(наименование и децимальный номер)
___________________________________________________________________________

V. ОТМЕТКИ О ПРЕДШЕСТВУЮЩИХ УВЕДОМЛЕНИЯХ

Дата                        направления                        Контрагентом
первоначального Уведомления              от "__" ___________ 20__ г. N ____
Дата поступления замечаний Заказчика     от "__" ___________ 20__ г. N ____

VI. ПРИЛОЖЕНИЕ
1. Заключение <8> экспертной комиссии на __ л.
2. Копия Уведомления Автора (Уведомлений Авторов) на __ л.
3. Справка о поиске патентной и научно-технической информации на __ л.
4. Проект материалов заявки на выдачу охранного документа для НТЭ на __ л.
5.  Отчет об анализе перспектив использования и коммерциализации прав на __
л.
6. Документ о первоначальной стоимости РИД на __ л.

Руководитель                организации    ___________ ____________________
                                            (подпись)              (Ф.И.О.)

                 М.П.                   "__" ________ 20__ г.

Руководитель             ответственного    ___________ ____________________
подразделения                               (подпись)              (Ф.И.О.)
(Структурного подразделения организации
по управлению          интеллектуальной
собственностью или иного подразделения,
уполномоченного  на  заполнение   формы
уведомления)

                 М.П.                   "__" ________ 20__ г.

Форма                       составлена:    ___________ ____________________
Должность       лица,     составившего      (подпись)              (Ф.И.О.)
Уведомление

                                       Тел.: +7(___)___________
                                       Эл. адрес: _____________

--------------------------------

<1> Настоящее уведомление заполняется в отношении каждого результата интеллектуальной деятельности, созданного при выполнении работ по Договору. Уведомление не должно содержать сведений, составляющих государственную тайну. В случае если уведомление содержит иную информацию (сведения) ограниченного доступа, оформление настоящего уведомления и представление его заказчику осуществляется в установленном порядке с соблюдением требований и условий в части охраны конфиденциальности и защиты такой информации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, актами Корпорации и Исполнителя, а также условиями Договора.

<2> Заполняется в случае, если РИД создан в результате доработки/модернизации иного РИД, созданного в рамках Договора.

<3> Заполняется при выполнении указаний по включению в состав авторов РИД лиц, занимающих отдельные должности, согласование является обязательным, оно должно быть получено до направления настоящего уведомления. К настоящему уведомлению должна быть приложена копия Уведомления Автора (Уведомлений Авторов) с описанием внесенного творческого вклада в создание РИД.

<4> Федеральный закон от 19.07.1998 N 114-ФЗ "О военно-техническом сотрудничестве Российской Федерации с иностранными государствами", постановление Правительства Российской Федерации от 16.07.2022 N 1288 "Об утверждении списка оборудования, материалов и технологий, которые могут быть использованы при создании ракетного оружия и в отношении которых установлен экспортный контроль", постановление Правительства Российской Федерации от 19.07.2022 N 1299 "Об утверждении списка товаров и технологий двойного назначения, которые могут быть использованы при создании вооружений и военной техники и в отношении которых осуществляется экспортный контроль" и др.

<5> Приводится указание на категорию информации в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" (общедоступная; информация, составляющая государственную тайну (с указанием степени секретности); сведения, составляющие коммерческую тайну или относящиеся к служебной информации ограниченного распространения).

<6> Для программ для ЭВМ, баз данных, топологий интегральных микросхем, ноу-хау и произведений науки обязательно письменное обоснование указанного срока.

<7> Наименование статей, их расположение может меняться в соответствии с финансовым отчетом организации.

<8> О возможности, невозможности открытой публикации.

                                    АКТ
                           сверки взаиморасчетов

по  Договору  от [*] N [*] между Государственной корпорацией по космической
деятельности "Роскосмос" и [*] по состоянию на [*].

г. Москва                                            "__" _________ ____ г.

    Государственная  корпорация  по  космической  деятельности "Роскосмос",
именуемая  в дальнейшем "[*]", в лице [*], действующ[*] на основании [*], с
одной   стороны   и  [*],  именуем[*]  в  дальнейшем  "[*]",  в  лице  [*],
действующ[*]  на  основании  [*],  с другой стороны составили настоящий акт
сверки взаиморасчетов (далее - Акт) о нижеследующем <1>:

                              Подписи сторон

--------------------------------

<1> Форма Акта, составлена на примере отношений по поставке товаров. Для отношений по оказанию услуг и выполнению работ производится соответствующая корректировка Акта.